- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
【熱門】加工承攬合同
隨著人們法律意識(shí)的建立，越來(lái)越多的人通過合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編為大家整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
加工承攬合同1
定作方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）________
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：__________貨號(hào)：__________面料：__________
顏色：__________尺碼：__________
第二條服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
提供日期：__________單價(jià)：__________總金額：__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報(bào)酬
1、加工單價(jià)：__________
2、總金額（元）：__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間：_________。
2、認(rèn)真核對(duì)貨物的'品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)；
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
�。�2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同2
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條
加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條
加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條
原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條
加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx％的違約金。
6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的'內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1．本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會(huì)仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點(diǎn)：xxxx簽訂地點(diǎn)：xxxx
加工承攬合同3
承攬方：_______________________身份證號(hào)：_______________________電話：_______________________
定作方：珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號(hào)：_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見產(chǎn)品清單）
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬（有特殊約定的除外）。
第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時(shí)借支除外）。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的.損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé)；
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：_______________________日期：年____月____日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點(diǎn)：_______________________日期：年____月____日
加工承攬合同4
簽定日期：xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額
定作方供應(yīng)原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：xxxxxxxx。
4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
加工承攬合同5
定做方：（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》 規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容：
1、 按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
1） 主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；
2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；
3）其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆 ____ 道。
二、 合同價(jià)款及結(jié)算方式：
1、合同總價(jià)暫定為___________，（大寫）______________________（以實(shí)際決算為準(zhǔn)）。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5025-20xx）認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
1）檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□ 超聲波探傷檢測(cè)□ 鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
2）其他檢測(cè)項(xiàng)目：
3）試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□ 甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在 乙方廠房?jī)?nèi) 提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施（具體要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底）。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的.工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方（蓋章）：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號(hào)：
_______年___月___日
乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司
委托代理人：
聯(lián)系方式：
開戶行：
賬號(hào)：
加工承攬合同6
訂立合同雙方：
承攬方：_____________ 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方：_____________ 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長(zhǎng)，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳、
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做、
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便、
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見、甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款________元、
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)、雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明、
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按____元計(jì)算，共計(jì)____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按____元計(jì)算，共計(jì)____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)、
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款____________元（____萬(wàn)元）、甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款、乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償、
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的.價(jià)款總額的千分之一償付違約金、
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值________％的違約金、
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________％的違約金、
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失、
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金、
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用、
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效、
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方：____________（蓋章）
代表人：____________（簽名）
地址：____________
電話：________________
開戶銀行：____________________
帳號(hào)：________________________
乙方：____________
代表人：________________
地址：____________
電話：____________
開戶銀行：________
帳號(hào)：____________
年 月 日
加工承攬合同7
鑒于甲方是在北京市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的.原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時(shí)間為：：年月日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。（也可不約定此項(xiàng)目）
五、加工成品驗(yàn)收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件元（或總報(bào)酬元）
2、報(bào)酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
加工承攬合同8
定做方：(稱甲方)
承攬方：(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：
1.合同造價(jià)按/噸。合同總價(jià)款為，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的'現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)仲裁。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
委托代理人：
委托代理人：
聯(lián)系方式：
聯(lián)系方式：
開戶行：
開戶行：
賬號(hào)：
賬號(hào)：
加工承攬合同9
定作方：合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：簽訂時(shí)間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號(hào)
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國(guó)：
合計(jì)人民幣（大寫）
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的'損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時(shí)間：
承攬方：
代表人：
時(shí)間：
加工承攬合同10
簽定日期：_______年____月____日
定作方（甲方）：______________
電話：________________________
承攬方（乙方）：______________
電話：________________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額
定作方供應(yīng)原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。
3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。
4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：_______________
乙方（蓋章）：_______________
加工承攬合同11
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠購(gòu)買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購(gòu)買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月，20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工承攬合同12
甲方：xxxxx（委托方）
乙方：xxxxxxxxxx（承攬方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的`切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：xxxxxxxxx蓋章：
簽約人：xxx職務(wù)：xxxxx電話號(hào)碼：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
已方：xxx蓋章：
簽約人：xx職務(wù)：xxx電話號(hào)碼：xxxxxxxxxxxx
時(shí)間：20xx年x月x日
加工承攬合同13
合同編號(hào)：
發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣元）計(jì)取
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購(gòu)，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規(guī)格型號(hào)：高xx年 月 日前全部交貨。
�、�、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、邸b運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條 書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
�、佟⒁曳綄�(duì)制作的書架進(jìn)行安裝；
�、�、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除 ％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的.標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；
�、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題， 年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過 年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)；
�、堋⒁曳匠兄Z對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。
②、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。
�、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％。
④、剩余的合同標(biāo)的額 0％價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條：甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。
第九條：乙方違約責(zé)任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
�、�、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；
�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。
第十條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會(huì)仲裁；
�、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條：附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方（全稱）（蓋章） 承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人 法定代表人
委托代理人 委托代理人
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
年月日
加工承攬合同14
購(gòu)貨單位（甲方）：
供貨單位（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價(jià)格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量（約）
M2
單價(jià)
�。ㄔ�
合計(jì)
（元）
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1，200,000.00
中空白色玻璃，鋁隔條。
合計(jì)
1，200,000.00
人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材；
2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內(nèi)白色（塑鋼）
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括：窗型設(shè)計(jì)、制作，運(yùn)輸，安裝費(fèi)用。
5、乙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計(jì)，最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程》（JGJ/103-96）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時(shí)間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定。
1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。
2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門窗進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地，安裝上墻，由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)（外包裝由乙方負(fù)責(zé)）。甲方提供必備的'安裝條件，提供電源線位，垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào)，保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗(yàn)收
以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗(yàn)收，如不驗(yàn)收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年，從工程驗(yàn)收竣工報(bào)告后生效之日起，一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù)，隨叫隨到。
2、保修期外，仍然堅(jiān)持門窗本身質(zhì)量問題免費(fèi)維修，人為造成的質(zhì)量問題給予維修，需收取工本費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
1、雙方在合作過程中，如果出現(xiàn)違反約定的事情時(shí)，雙方盡量通過友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議，雙方均應(yīng)以書面形式確認(rèn)，否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
加工承攬合同15
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________
（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________
�。ǎ�，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
�。�，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
�。�，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________
�。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
�。�， 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
�。�， 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條 價(jià)款或酬金：______________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
�。ǎ�，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
�。玻ㄗ鞣綉�(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條 交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________________
�。ǎ保� 交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
�。�，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
�。ㄈ纾海保� 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的'，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
�。玻鶕�(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
一九_(tái)____年_______月______日訂
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同12-18
加工承攬合同【精選】07-18
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同（精選）07-17
承攬加工的合同03-20
（精選）承攬加工合同07-18
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同12-27
加工承攬合同02-20