- 相關推薦
高速公路居間合同
隨著法律觀念的日漸普及,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編為大家收集的高速公路居間合同,歡迎大家分享。
高速公路居間合同1
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規(guī)之規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣),推薦給甲方,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權。
2、"居間成功"是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯(lián)營簽訂該工程項目施工合同,取得施工權,即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
二、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息,并提供相關的業(yè)務咨詢服務,開展與業(yè)主方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工權。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠,最終促成甲方簽訂施工合同。
3、在居間服務過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節(jié),不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
1、甲方負責提供真實有效的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料,做好簽訂合同前所需的手續(xù)準備。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行施工合同,認真履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條關于"居間人促成合同簽訂成功,居間人付出了大量人力、物力和艱辛,在簽訂工程合同過程中的各個重要環(huán)節(jié)發(fā)揮了決定性作用,使甲方與發(fā)包方順利簽訂了工程施工合同,甲方愿意履行按約定支付報酬"的規(guī)定。如果居間成功,則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。
四、居間報酬
居間成功后,乙方居間報酬按合同總價款的2 %計算支付。居間報酬如需納稅,由甲方承擔,本居間報酬為稅后金額。
五、支付方式
乙方居間報酬分三次付清:
1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬后,在3個工作日內(nèi)向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。
3、甲方按"乙方居間報酬分配表"(附件1)中的.分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬戶。
六、特別約定
1、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發(fā)包方提供的相關資料是真實、有效、合法的,是可查詢、可驗證的。
2、居間服務成功完成后,在工程建設期間,若業(yè)主方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關,居間人不承擔任何責任,一切法律責任和經(jīng)濟風險由甲方全部承擔。
3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前,雙方為了創(chuàng)造經(jīng)濟效益跑項目,不管項目成與不成,所產(chǎn)生的一切費用,都由自己方承擔,與對方無關。
4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的憑證,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東的影響。
七、保密事項
甲、乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財務信息、技術專利、經(jīng)營信息等,也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協(xié)議內(nèi)容,由泄密方承擔一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面協(xié)議約定的除外。
八、合同終止
1、乙方未完成居間服務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
九、違約責任和爭議解決方式
1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更,造成乙方不能正常履約,不屬于乙方違約。
2、出現(xiàn)違章、違法施工,發(fā)生人員傷亡和工程質(zhì)量事故,造成政府和主管部門勒令停止施工,發(fā)生的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔,與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。
十、其他事項
1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、公函上等證件的法人一致,如果是委托人要有公司委托書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章后與甲方和業(yè)主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章后通過掃描方式傳給乙方,作前期對接準備。原件在甲方簽施工合同之前交給乙方)。
2、如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充.
3、本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路居間合同2
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網(wǎng)成渝環(huán)線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程內(nèi)容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內(nèi)容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監(jiān)理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結(jié)算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的'按實際工程量結(jié)算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進場。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路居間合同3
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、"居間成功"是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、 如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的'權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結(jié)算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內(nèi),甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路居間合同4
(發(fā)包人名稱):_________________(以下簡稱甲方)
(承包人名稱):_________________(以下簡稱乙方)
___________高速公路建設管理處(發(fā)包人名稱,以下簡稱發(fā)包人)為實施(項目名稱),已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目第三標段施工的投標。發(fā)包人和承包人共同達成如下協(xié)議。
1.第標段由至,長約_______,主要工程內(nèi)容為隧道供配電照明、通風系統(tǒng)工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應視為構(gòu)成合同文件的組成部分:
(1)本協(xié)議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
(4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)山西省公路行業(yè)標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(8)通用合同條款;
(9)技術規(guī)范;
(10)圖紙;
(11)已標價工程量清單;
(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
(13)根據(jù)承諾提供的詳細人員、設備清單;
(14)施工組織設計安排;
(15)農(nóng)民工工資支付承諾書;
(16)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
4.根據(jù)工程量清單所列的預計數(shù)量和單價或總額價計算的簽約合同價:_________________人民幣(大寫)_____________________________。
5.承包人項目經(jīng)理:_________________。承包人項目總工:_________________。
6.工程質(zhì)量符合合格標準。
7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8.發(fā)包人承諾按合同約定的`條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應按照監(jiān)理人指示開工,工期為______日歷天。
10.本協(xié)議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經(jīng)竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發(fā)缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
11.本協(xié)議書正本二份、副本陸份,合同雙方各執(zhí)正本一份,副本叁份,當正本與副本的內(nèi)容不一致時,以正本為準。
12.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________________
乙方(公章):_________________
法定代表人(簽字):_________________
法定代表人(簽字):_________________
_____________年__________月__________日
_____________年__________月__________日
高速公路居間合同5
甲方:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期: 年 月 日至工程全部完工結(jié)算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結(jié)算與財務管理辦法:
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結(jié)算條款進行結(jié)算。
2、所有工程竣工結(jié)算,經(jīng)甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的工程結(jié)算結(jié)果。
3、甲方按結(jié)算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業(yè)稅、個人所得稅等按國家相關規(guī)定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統(tǒng)一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內(nèi)將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產(chǎn)擔保乙方的`所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
高速公路居間合同6
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的'甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方在履行本合同過程中或本合同結(jié)束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或?qū)⑦@些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
高速公路居間合同7
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定,遵循平等自愿、誠實信用的`原則,雙方就混凝土路面工程施工事宜協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱、地點。
2、承包范圍:混凝土路面工程施工。
3、承包方式:清包口(自帶所有工具)、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及包驗收通過。
4、合同價數(shù):每平方 元:(長 米,寬4.5米,厚20厘米),全部約9000平方米,總價數(shù)約____
二、路面施工工藝。
1、道路兩側(cè)20厘米高橫鋼支護,用C25砼澆筑,振動棒或振動尺振實,后找平、提漿、收光。
2、切縫、待砼強度達到80%后進行切縫、縫深厘米、間距 米。
三、雙方權利和義務
1、甲方及時向乙方做好施工前的技術交底,負責工程協(xié)調(diào)、現(xiàn)場指揮,監(jiān)督與管理。
2、
。1)乙方按合同要求質(zhì)量、驗收標準進行施工,應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施,承擔由自身造成安全措施不當,造成事故的責任和因此發(fā)生一切費用。
(2)施工中因乙方責任造成的返工,材料損失等均由乙方承擔。
四、工程價數(shù)的結(jié)算與支付。
1、無須付款,經(jīng)監(jiān)理及甲方在乙方工程完工后檢驗合格,甲方支付乙方%工程款,余額%等通過驗收后一次性付清。
五、合同生效與終止。
1、本合同經(jīng)雙方代表人簽字后生效。
2、甲、乙雙方履行合同全部義務,乙方向甲方交竣工工程后,工程價數(shù)支付完畢,本合同即告終止。
六、本合同一式四份,甲、乙雙方各一份。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
高速公路居間合同8
甲方:
乙方:
為滿足甲方承包國高網(wǎng)成渝環(huán)線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,望雙方共同遵守。
一、 工程內(nèi)容:
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工作內(nèi)容:
4、 承包方式:單價承包。
二、 合同清單及價款
1、 單價及清單見附表
2、 附表上的上工程量作為參考量,計量時以乙方實際完成工作量為準。
3、 附表上單價為乙方施工單價,甲方不再收取任何費用,項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關,支付時甲方按監(jiān)理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。
4、 由于乙方原因中途退場,上月余留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。
三、 工程質(zhì)量管理:
乙方必須按圖紙及國家工程質(zhì)量管理規(guī)范進行施工,因甲方原因造成損失,由甲方負責,因乙方原因造成損失的.由乙方負責。
四、 工程款支付
1、 工程量原則:本工程合同為單價合同,結(jié)算數(shù)量依據(jù)業(yè)主確認乙方完成工程量。確認原則:按圖紙計量,有變更的按實際工程量結(jié)算。
2、 每月25日報計量。
3、 每月根據(jù)監(jiān)理工程師確認工程量進行計量,合同中的單價為乙方直接施工單價,乙方不再承擔其它任何費用,在業(yè)主工程款到位后,三天內(nèi)按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。余款10﹪在竣工決算后支付5﹪給乙方,余5﹪作為質(zhì)量保證金,待保修期滿后甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。
4、 甲方不能按期支付工程款,造成的一切后果由甲方負責。
五、 其它
1、 本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各一份。
2、 本協(xié)議自雙方代表簽字之日起生效,竣工決算并付清工程款后失效。
3、 本協(xié)議未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
4、 本工程安全事故由乙方負責,與甲方無關。
5、 本協(xié)議簽訂后乙方三日內(nèi)必須進場。
甲方簽字:
乙方簽字:
身份證號:
身份證號:
電話:
工地代表:
電話:
電話:
工地代表:
電話:
高速公路居間合同9
甲方(發(fā)包單位):
乙方(承包單位):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就建設工程勞務合作事項協(xié)商一致,簽訂本勞務合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱及項目:
二、工程地點:
三、工程內(nèi)容及數(shù)量、單價:k+至k+段路基土石方施工作業(yè),預計數(shù)量m3;單價:每立方 元。
四、工程工期:
五、工程質(zhì)量標準:施工總承包合同所確定的該單項工程質(zhì)量標準
六、工程造價:
七、工程承包方式:甲方委派專業(yè)工程師負責技術管理,乙方負責提供該單項工程施工所需的機械和技術工人并組織生產(chǎn)。
八、工程價款的撥付及結(jié)算方式:按月結(jié)算,每月支付該單項工程當月完成并經(jīng)相關部門驗收合格的工程量的80%的款項,余款待該單項工程全部完工并經(jīng)驗收、考核后的一個月內(nèi)一次性付清。
九、考核:本合同以四方面進行考核后方可結(jié)算。
1、安全生產(chǎn):應加強安全教育,認真執(zhí)行安全技術規(guī)范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全。
2、工程質(zhì)量:堅持工程質(zhì)量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準。
3、工程工期:
4、文明施工:加強現(xiàn)場管理,嚴格執(zhí)行建設主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等有關部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定,做到文明施工。
十、甲方責任:
1、組織有關人員對乙方進場施工人員進行安全、質(zhì)量、文明施工、治安等教育,做好日常監(jiān)管工作。
2、組織及負責對乙方施工人員的施工技術措施交底。
3、對乙方施工的安全、質(zhì)量、文明施工進行指導監(jiān)控并及時驗收。
4、負責解決乙方進場人員的住宿、就餐、及時對其進行衛(wèi)生方面的指導、監(jiān)督。
5、按照合同約定,按時足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任:
1、按甲方的各項交底,精心組織施工,嚴格按國家操作規(guī)范施工,符合施工驗收規(guī)范要求。
2、按甲方的工期計劃要求、認真編制施工作業(yè)計劃,每月應完成甲方下達的月度計劃。
3、按合同約定按時足額支付勞務作業(yè)人員工資。
4、嚴格執(zhí)行安全協(xié)議書,落實現(xiàn)場施工安全生產(chǎn)措施,做好各項基礎工作。
5、按國家和合同履行地有關規(guī)定,做好進場前的規(guī)范用工手續(xù)。
(1)乙方應向甲方提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《資質(zhì)等級證書》等有效證件。
。2)乙方進入甲方施工區(qū)域的生產(chǎn)人員,應出具人員身份證、特殊工種操作證等有效證件。
3、乙方應加強對勞務作業(yè)人員的管理,自覺遵守各項管理規(guī)定。
十二、甲、乙雙方在簽訂本合同時,必須同時簽訂下列的合同附件。附件與本合同文本具有同等的法律效力。
1、安全生產(chǎn)協(xié)議書;
2、治安、保衛(wèi)、防火協(xié)議書。
十三、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等有關事項,可另行約定。
十四、違約責任:
1、當發(fā)生下列情況之一時,甲方應承擔違約責任:
。1)甲方不按約定核實乙方的'工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時,應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務報酬的利息,并按拖欠金額向乙方支付每日‰的違約金;
。2)甲方不履行或不按合同約定履行義務時,應向乙方支付違約金 元,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失,順延延誤的乙方工作時間。
2、當發(fā)生下列情況之一時,乙方應承擔違約責任:
。1)乙方因自身原因延期交工的,每延誤一日,應向甲方支付 元的違約金;
。2)乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準,但能夠達到國家規(guī)定的最低標準時,乙方應向甲方支付 元的違約金;
。3)乙方不履行或不按合同約定履行義務時,應向甲方支付違約金 元,乙方尚應賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失,延誤的乙方工作時間不予順延。
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
十五、本工程甲方委派同志為現(xiàn)場技術負責人,乙方委派同志為現(xiàn)場負責人,共同履行本合同的各項規(guī)定。
十六、爭議:甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十七、本合同自簽訂后生效至全部工程內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后失效。
十八、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商另訂補充協(xié)議。本合同正本三份,雙方各執(zhí)一份,另外一份交當?shù)亟ㄔO工程交易中心勞務作業(yè)分中心備案;本合同副本份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
高速公路居間合同10
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票(發(fā)票種類需經(jīng)甲方認可),相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內(nèi)的70%),其余30%在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的.方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,甲方在履行本合同過程中或本合同結(jié)束或終止前,不得將從乙方獲得的屬于乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或?qū)⑦@些資料用于本合同之外的其它方面。
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
高速公路居間合同11
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的'損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日
高速公路居間合同12
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 項目 (以下稱該工程 項目 ),引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名,向甲方提供關于該工程 項目 的相關信息,并最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序并協(xié)助甲方最后中標此工程的某一個標段。
二、乙方的義務
1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹萬元。
3、乙方領取本合同報酬時,相關的所得稅由甲方自行承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;如由于甲方未能提供相關資料而導致報名失敗,甲方需承擔乙方的差旅費用
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、 如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的 %向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額
2、居間成功后,即甲方在與建設單位簽定施工合同并收到建設單位支付的開工預付款后應支付乙方總居間費的 %(即總標的的 內(nèi)的 %),其余 %在甲方每期計量后按本期計量占施工合同的同比向乙方支付。
3、甲方以現(xiàn)金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,
4、除非事先獲得甲方的書面批準或根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或根據(jù)政府主管部門的強制性要求,乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯(lián)方獲得的'任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業(yè)信息、商業(yè)秘密以及依據(jù)本合同規(guī)定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限于電子文件和文本文件等)等("保密信息")以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限于與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或?qū)⒈C苄畔⒂糜诒竞贤椣碌墓ぷ饕酝獾钠渌魏畏矫妗?/p>
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【高速公路居間合同】相關文章:
居間合同07-14
居間的合同02-19
高速公路合同02-20
居間服務合同01-13
出租居間合同09-09
公司居間合同07-07
有關居間合同08-24
承租居間合同10-16
關于居間合同09-01