工程施工合同、
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。相信很多朋友都對擬合同感到非?鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼墓こ淌┕ず贤、,歡迎大家分享。
工程施工合同、1
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 工程中的屋面防水施工工程事宜協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 工程概況及承包內容
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包內容:屋面防水施工工程
屋面防水采用改性瀝清B防水材料(3厚),面積 ㎡。
第二條 施工工期 乙方在接到甲方通知后____日內開工, 個工作日內完成乙方所承包的屋面防水施工工程。
第三條 承包方式 乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等承包方式。為滿足施工所需的所有施工機械工具均由乙方自帶、自備費用乙方自理。
第四條 工程造價
屋面B防水每平米 元;(含稅金)
總價款 整(工程量按實結算)。
第五條 材料規(guī)格及質量標準
5.1 材料規(guī)格:(本工程屋面防水等級為Ⅱ級)屋面防水采用B防水卷材,厚3。
5.2 材料質量標準:所用防水材料應有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告,材料的品種、規(guī)格、性能等應符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品標準和設計要求,材料進場后,應抽樣復驗,并提出復驗報告,進場材料如何,是否合格,標準低于樣品材料一律不準進場。
5.3 施工質量標準:防水施工必須具有二級以上防水施工的資質,作業(yè)人員應當持有當?shù)亟ㄔO行政主管部門頒發(fā)的上崗證。
、倩鶎颖仨毟稍,含水率要求在8%以內。
、诨鶎颖砻嬉蓛,要求用吹風機清除灰塵、雜物,然后刷冷底子油一道,要求涂刷均勻干燥8小時以上方可鋪沾卷材。
③復雜部位處理,陰陽角部位應做成八字形,女兒墻,管根、煙筒、排氣孔、落水口及伸縮縫等轉角部位均應做附加層,一般寬為30c,搭接為810c。
、苌舷聦泳聿牟坏孟嗷ゴ怪变佡N,上下層及相鄰兩幅卷材的搭接縫應錯開。
、萏鞙稀㈤軠、檐口、泛水和立面卷材收頭的端部應裁齊,塞入預留凹槽內,用金屬壓條釘壓固定,最大釘距不應大于900,并用密封材料嵌填封嚴。
、蘧聿挠鰤、壁、管、設備基礎等需要上翻時,上翻高度不小于土建完成面以上25c。
、叻浪┕ね瓿桑瑧M行淋水或蓄水試驗,蓄水時間不小于48小時。
、嘁曳綉_保各項防水工程施工達到優(yōu)良標準,嚴格按照國家規(guī)范(GB50345-)、設計圖紙和西安有關標準及甲方要求施工。
第六條 安全生產(chǎn)文明施工
1、安全生產(chǎn):乙方在施工中應自覺接受甲方和監(jiān)理單位的管理和指導,無條件配合建設主管部門的各項檢查、驗收。按要求配備和安裝安全設施、服裝和用品。嚴格依照《____省建設工程安全生產(chǎn)管理條例》和國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)規(guī)定組織生產(chǎn),對違反各項規(guī)定和操作規(guī)程造成的所有后果均由乙方負責,并承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失。
2、文明施工:乙方在施工中應嚴格按照建筑施工各項安全文明措施實施,乙方現(xiàn)場施工人員的所有勞保用品、服裝均由乙方自購、自用,并無條件滿足需要,達到甲方和監(jiān)理單位的驗收。積極落實甲方和監(jiān)理單位制定的各項安全文明施工措施,對不認真履行的,甲方有權進行批評、罰款、直至清退出場。乙方人員無論什么情況都不得在甲方工地、辦公場所,市政府部門及社會聚眾鬧事。
第七條 工程驗收
進場材料需總承包、監(jiān)理、甲方及質檢部門檢驗合格后方可進場施工,施工完成驗收按《建筑工程質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-)和合同規(guī)定驗收。
第八條 違約責任
8.1如乙方未能按甲方要求時間完成合同工程,則由乙方向甲方按每延期一天支付該工程價款的1%作為違約金。甲方有權據(jù)此提出解除合同并由乙方承擔由此產(chǎn)生的一切損失。
8.2工程質量標準或檢測不符合要求的,則甲方有權責令乙方在____日內整改,因整改造成的工程延期,乙方應向甲方按每延期一天支付該工程價款的'5%作為違約金。
8.3因乙方原因終止合同時,乙方應向甲方支付合同價款20%的違約金。
第九條 付款方式
本工程無預付工程款,甲方按乙方進度支付進度款,工程完成30%支付合同價款的10%,完成至60%支付合同價款的30%,工程全部完成支付合同價款的70%,驗收合格后支付合同價款的95%,余款5%待工程保修期滿后付清,保修期為___XXXX___年 。
第十條 其他約定
10.1本合同的簽定地點為 ____市 。
10.2在履行協(xié)議過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方當事人由____市仲裁委員會仲裁,也可向____市人民法院提起訴訟。
10.3本合同一式 肆 份,甲乙雙方各執(zhí) 貳 份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
負責人:電話:負責人:電話:
___XXXX___年____月日___XXXX___年月____日
工程施工合同、2
發(fā)包人:
承包方:
住所:
住所:
電話:
電話:
1、工程地點:
2、工程內容及做法:。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程期限:___天,開工日期:__年__月__日,竣工日期__年__月__日。
5、發(fā)包人義務:
。1)開工前天,為承包人進場施工創(chuàng)造條件(包括:搬清室內家具,陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則);
。2)提供施工期間的水源、電源。
。3)負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的'關系。
。4)不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
。5)參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
6、承包人義務:
(1)施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防水規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
(2)嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
。3)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道
(4)保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施行工現(xiàn)場。
7、工程變更:工程項目及施工方式如需變更,雙方應一致簽訂書目變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
8、合同工程款:本合同工程為RMB:¥,(大寫)。
9、付款方式:雙方約定按經(jīng)下方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
2、工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人,發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時間時向承包人結算工程尾款。
10、附則:
。1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同壹式兩份,雙方各執(zhí)壹份,簽字后生效。
發(fā)包人(簽字):
承包人(簽字):
__年__月__日
__年__月__日
工程施工合同、3
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結合本合同項下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條 工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點:本市橋口區(qū)太平洋
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建
1.4承包方式:包工包料
1.5建設工期:本工程自20xx年3月28日開工,于20xx年5月28日竣工
1.6工程質量:參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款(人民幣大寫):×叁×佰×叁×拾元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結算)
第2條 甲方工作
2.1開工前10天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量,進度進行檢查。
2.3協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃[附件一],交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質,保量,按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知10日內組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后,甲方分六次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結算后二個月內根據(jù)實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內,甲方支付總計工程款的30%,計人民幣×元;
第一層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第二層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
第三層樓施工完畢(加蓋預制板)后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%,計人民幣×元;
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%,實際面積的'差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二],應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料,設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商,調解解決或者協(xié)商,調解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方: 乙方:
日期: 日期:
附件一:施工圖紙或作法說明
附件二:乙方提供材料及施工質量要求
1.水泥,使用黃石華新水泥,梁柱現(xiàn)澆使用號,墻,地粉砌使用號;
2.水泥與黃沙的比例在梁柱現(xiàn)澆中不得少于;在墻,地粉砌中不得少于;
3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM;
3.鋼筋,梁柱中使用直徑不得小于18MM,陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM;
4.任何墻壁厚度不得小于240MM;
5.其他約定:
延伸閱讀: 工程質量 驗收效果 生產(chǎn)安全
工程施工合同、4
發(fā)包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人(姓名):_________
民族:_________
住所:_________
身份證號:_________
聯(lián)系電話:_________
手機號:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
營業(yè)執(zhí)照號:_________
住所:_________
法定代表人:_________
聯(lián)系電話:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
建筑資質等級證書號:_________
本工程設計人:_________
聯(lián)系電話:_________
施工隊負責人:_________
聯(lián)系電話:_________
依照中華人民共和國合同法a;及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1、1工程地點:_________
1、2工程裝飾裝修面積:_________
1、3工程戶型:_________
1、4工程資料及做法(見報價單和圖紙);
1、5工程承包,采取下列第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方帶給其余部分材料(見附表二、三)。
1、6工程期限____日(以實際工作日計算);
開工日期________年____月____日;
竣工日期________年____月____日。
1、7工程款和報價單
(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:_________
(2)報價單應當以四川家庭裝飾工程參考價格a;為參考依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第二條工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同a;,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第三條施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書
3、1施工圖紙采取下列第種方式帶給:
(1)甲方自行設計的,需帶給施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
(2)甲方委托乙方設計的,乙方需帶給施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。
3、2雙方帶給的施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書務必貼合民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的要求。
3、3雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書予以簽收確認。
3、4雙方不得將對方帶給的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條甲方工作
4、1開工____日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4、2無償帶給施工期間的水源、電源和冬季供暖。
4、3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4、4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。
4、5負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系。
4、6不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
(5)強令乙方違章作業(yè)施工的'其他行為。
4、7凡務必涉及
4、6款所列資料的,甲方應當向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4、8施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作。
4、9參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條乙方工作
5、1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程資料。
5、2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)穆氊煛?/p>
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳X的保護。
(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
5、3透過告知網(wǎng)址、統(tǒng)一公示等方式為甲方帶給本合同簽訂及履行過程中涉及的各種標準、規(guī)范、計算書、參考價格等書面資料的查閱條件。
5、4甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條工程變更
在施工期間對合同約定的工程資料如需變更,雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
第七條材料供應
7、1按由乙方編制的本合同家裝工程材料、設備明細表a;所約定的供料方式和資料進行帶給。
(1)應當由甲方帶給的材料、設備,甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收并辦理交接手續(xù)。
(2)應當由乙方帶給的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備質量、環(huán)保標準共同驗收,由甲方確認備案。
(3)雙方所帶給的建筑裝飾裝修材料,務必貼合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的室內裝飾裝修有害物質限量標準a;,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
(4)如一方對對方帶給的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確實不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
(5)甲方所帶給的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制職責均由乙方承擔。
第八條工期延誤
8、1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他狀況。
8、2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方職責造成工期延誤的其他狀況。
8、3因乙方職責不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
8、4決定造成工期延誤以雙方認定的文字協(xié)議為確定雙方職責的依據(jù)。
第九條質量標準
9、1裝修室內環(huán)境污染控制方面,應當嚴格按照民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范a;(gb50325-)的標準執(zhí)行。
9、2本工程施工質量按下列第項標準執(zhí)行:
(1)四川家庭居室裝飾工程質量驗收標準a;(db1-43-);
(2)四川高級建筑裝飾工程質量驗收標準a;(db01-27-)。
9、3在竣工驗收時雙方對工程質量、室內空氣質量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由職責方承擔。
第十條工程驗收
10、1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
10、2工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后____日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單,乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。
10、3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
10、4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
10、5竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂解決竣工驗收遺留問題協(xié)議(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
10、6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為________年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為________年。
第十一條工程款支付方式
1、1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時間工程款支付比率應支付金額
第一次開工____日前50%
第二次工程進度過半45%
第三次竣工驗收合格5%
1、2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
1、3工程驗收合格后,甲方對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起____日內如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
1、4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
第十二條違約職責
2、1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償職責;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終職責由職責方承擔。
2、2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并由職責方承擔因合同解除而造成的損失。
2、3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第
二、三次工程款,每延誤____日,應當向乙方支付遲延部分工程款2的違約金。
2、4由于乙方職責延誤工期的,每延誤____日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2的違約金。
2、5由于乙方職責導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方務必進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(2)對室內空氣質量不合格,乙方務必進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按12、4的標準支付違約金。
(3)室內空氣質量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方職責的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也負有職責的,乙方可相應減少返還比例。
第十三條爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會等申請調解解決,協(xié)商或調解解決不成時,向人民法院起訴,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十四條附則
4、1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
4、2本合同簽訂后工程不得轉包。
4、3雙方能夠書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由乙方承擔的職責的,仍應以本合同為準。
4、4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
4、5乙方撤離市場的,由市場主辦單位先行承擔賠償職責;主辦單位承擔職責之后,有權向乙方追償。
4、6本合同履行完畢后自動終止。
第十五條其他約定事項
甲方(簽字):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人:_________委托代理人:_________
________年____月____日________年____月____日
市場主辦單位(蓋章):
法定代表人:_________
委托代理人:_________
聯(lián)系電話:_________
________年____月____日
工程施工合同、5
甲方:_________________
乙方:_________________
依照有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
1、工程名稱:_________________
2、工程地點:_________________
3、結構層次:四間三層,從填層地梁一直到頂
4、建筑面積:_________________
二、工程承包范圍:
方案圖所示的土建工程
三、工程設施:
施工所用的`水電由甲方負責,施工所用的工具、器械由乙方負責
四、工程承包形式:
承包形式:包清工(立木模、腳手架、鋼筋工、泥水工、砌磚工、粉刷、蓋瓦片、做地與臺階、清理)
五、合同工期:
開工日期:________年____月____日(一實際開工日期為準)
竣工日期:________年____月____日(一實際竣工日期為準)
合同工期總歷天數(shù)天
六、合同價款:
金額(大寫):_________________(人民幣)¥________________元
七、工程結算及支付辦法:
完成總工程量的_________________%,支付總工程款_________________%,全部工程完成經(jīng)驗收合格后,再付總工程款的_________________%,余額_________________%待保修期壹年內經(jīng)復驗合格后付清。
八、質量要求:
工程質量標準:合格(墻面平直,上下不得超過_________________公分)。如果不合格,翻工所需材料及工錢由乙方自負。
九、其他要求:
1、乙方不得將該項工程轉包他人施工。
2、施工期間造成安全等事故均與乙方自行負責,施工人員必須保險,保險費由乙方負責。
3、乙方繳納建設保險金元,其保證金待工程竣工驗收合格后不計息退還。
十、以上不盡事宜,由甲方協(xié)商解決。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,鎮(zhèn)財政所一份。
十二、合同生效
合同訂立時間:_________________
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
甲方:_________________乙方:_________________
代表:_________________代表:_________________
________年____月____日________年____月____日
工程施工合同、6
發(fā)包人(全稱):_________________
承包人(全稱):_________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
工程施工及有關事項協(xié)商一致,共同達成如下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:_________________。
2.工程地點:_________________。
3.工程立項批準文號:_________________。
4.資金來源:_________________。
5.工程內容:_________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:_________________。
二、合同工期
計劃開工日期:______年_______月_____日。
計劃竣工日期:______年_______月_____日。
工期總日歷天數(shù):______天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
三、質量標準
工程質量符合標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
其中:
(1)安全文明施工費:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額:
人民幣_________________(大寫)(¥元);
(4)暫列金額:
人民幣_________________(大寫)(¥元)。
2.合同價格形式:_________________。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理:_________________。
六、合同文件構成
本協(xié)議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以簽署的.為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_________________年_________________月_________________日簽訂。
十、簽訂地點_________________本合同在簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)份,承包人執(zhí)份。
發(fā)包人:_________________(公章)承包人:_________________(公章)
法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:
(簽字)(簽字)
組織機構代碼:_________________
組織機構代碼:_________________
地址:_________________
地址:_________________
XX編碼:_________________
XX編碼:_________________
法定代表人:_________________
法定代表人:_________________
委托代理人:_________________
委托代理人:_________________
電話:_________________
電話:_________________
傳真:_________________
傳真:_________________
電子信箱:_________________
電子信箱:_________________
開戶銀行:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
賬號:_________________
日期_________________
工程施工合同、7
發(fā)包方:
承包方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍和內容:鋼結構的設計與施工,二層鋼結構含承重結構鋼柱、梁、樓梯的施工圖設計、制作與安裝工程以及防腐、防火的處理。
四、工程造價:
五、建筑面積:
第二條施工準備
一、發(fā)包方:
1、在開工前(合同簽定后2天內),接通水源、電源,為承包方提供具備施工條件的施工場地。
2、協(xié)助承包方辦理所需有關證件,相關費用按規(guī)定各自交納。
3、指派現(xiàn)場施工代表,負責處理施工現(xiàn)場的事務,如監(jiān)督檢查進度、質量及隱蔽工程驗收,辦理中間工程交工簽證手續(xù),解決現(xiàn)場的技術問題等。
4、按合同規(guī)定及時付款。
二、承包方:
1、負責辦理應由承包方辦理的各項手續(xù)。
2、按照《鋼結構設計規(guī)范》(50017-)的要求完成本工程的鋼結構施工圖紙設計;
3、按國家行業(yè)《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(50300-)及《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》(50205-)、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》(81-)等現(xiàn)行規(guī)范和標準及有關圖紙資料組織施工,按期保質保量完成承包范圍內的全部工程。
4、編制施工組織設計,并送交發(fā)包人批準,檢查、做好各項施工準備工作,并嚴格按審批的施工組織設計施工。
5、施工過程中,如發(fā)現(xiàn)設計有誤,應迅速通知發(fā)包人處理,承包人無權擅自變更設計。
6、工程竣工后向發(fā)包人提供三套竣工資料(包括調整后的施工圖、隱蔽工程記錄和工程竣工驗收備案所需備案材料)。
7、承包人參加施工的`人員、工種應持證上崗。焊工必須具有上崗證(合格證等)。
第三條工程期限
一、本工程自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止,共 天(日歷天)。
二、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、發(fā)包方未在合同約定開工日期之前提供具備施工條件(通水、通電)的施工場地,影響進場施工;
2、凡發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3、發(fā)包方提出重大設計變更,致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時以上),影響正常施工;
5、發(fā)包方未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條安全施工
1、應按有關規(guī)定,嚴格安全防護和防火措施,并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責任造成的損失,由相應責任人承擔。
2、發(fā)生傷亡事故,應在第一時間報有關部門及通知甲方,并按政府有關部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件,協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日
工程施工合同、8
單位(甲方):______________________________
施工單位(乙方):__________________________
根據(jù)_________市建委有關規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
一、工程名稱:_______________________。
二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據(jù)甲方所提供的設計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米,加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);
4.施工過程中,由于甲方原因需要返工的,則須經(jīng)甲方簽證認可后按實結算;養(yǎng)護期間由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同規(guī)格要求補植;
5.種植質量應根據(jù)_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設,要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的`_______%;
2.第二次付款,在草皮鋪設過半后,甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________,乙方指派_________負責施工現(xiàn)場的管理協(xié)調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,圖紙預算各_________份。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
工程施工合同、9
甲方(全稱):_____________
乙方(全稱):_____________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
第一條 工程概況
一、工程名稱: 臨江鎮(zhèn)昆侖初級中學學生宿舍附屬工程
二、工程地點:校園內
三、承包范圍:
(一)工程承包內容:
1、新建圍墻。
2、圍墻外水溝。
3、拆除水塔、水槽。
4、新建水槽。
5、安裝水管及水龍頭。
6、學生宿舍的窗子安裝擋雨棚。
7、原水塔、水槽處及周邊的地面硬化。
(二)工程量和計價辦法。
1、新建圍墻按2.8高、每隔2米加柱和兩面粉糊進行施工,每米長按 元計價,共計48米工價及運費.
2、學生宿舍圍墻外水溝,加蓋板,蓋板厚度為米,每米元,長35米造價是 5600 元。
(1)拆除舊水塔、水槽工價及運費 4200 元。
(2)新建水槽靠圍墻邊砌,長 5 米,高 0.8 米。造價元
(3)安裝水槽水管大小為每隔共計個,連通進出水管,小計。
(4學生宿舍的窗子安裝鋁合金雨棚,長 2.4 米, 寬 0.6 米,每米 105 元,共計長 63 米,造價 6615 元。
(5)原水塔、水槽處及周邊的地面硬化8公分厚,每平方米 65元,估計為220平方米,計14300元.
(6)校內新做水溝米,加蓋板,蓋板厚度為元,長20米造價是 5000 元.
3、總價約為:59535元。具體結算以各項實際完成工程量為準核算。
四、承包方式:包工包料。
五、工期:本工程自20______年7月20日開工,于20______年8月20日竣工。
第二條 甲方工作
一、開工前2天,向乙方提供經(jīng)確認的施工資料或做法說明,并向乙方進行施工現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
二、指派張立新為甲方代表,負責合同履行并對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,聯(lián)系協(xié)同辦理驗收、變更、登記及其他有關事項的手續(xù)。
第三條 乙方工作
一、乙方委派汪其駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
二、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按學校要求或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,參加竣工驗收。
三、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的.規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑、設備管線、校園設施不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好施工過程中的安全隱患。
四、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期及安全責任的約定
一、甲方若要求乙方工期提前竣工時,應征得乙方同意。
二、因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,則工期順延。
三、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期的,工期不順延,乙方負責經(jīng)濟損失。
四、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗自然因素影響,導致停工工期相應順延。
五、施工過程中若出現(xiàn)安全事故,造成的政治、經(jīng)濟等責任一概由乙方負責。
五、乙方對施工人員應經(jīng)常進行安全教育,采取嚴格的安全防護措施,施工區(qū)域必須與教學區(qū)域隔離,修建圍墻時施工區(qū)域必須用隔離網(wǎng)與校外的區(qū)域隔離,及若不能完全分離的,應安排專人看護和維護秩序,防患于未然,乙方應承擔施工過程中由于自己安全措施不力造成的安全及傷亡事故的全部責任。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
一、本工程以甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準。按照學校要求的全部工程達到合格標準,并確保無安全隱患
二、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
三、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。
第六條 關于工程價款及付款方式的約定
一、 采用包工包料方式。
二、合同價款:由甲方驗收核準工程量后結合雙方約定的各項單價作為合同總價。材料費、工價等費用不因市場價格變化而變動。
三、經(jīng)驗收合格,交清相關資料和建安票據(jù),上級專項經(jīng)費撥到學校后,學校按上級相關要求撥付到乙方賬戶。
第七條 關于材料供應的約定。
一、凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
二、材料設備應附有出廠合格證,如一方對材料設備有異議應進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方承擔,否則由采購方承擔。
第八條 附則
一、本協(xié)議一式三份,甲方乙方各執(zhí)一份,學校上級主管部門一份。
二、本合同履行完成后自行終止。
第九條 未盡事宜可經(jīng)甲乙雙方協(xié)商解決
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
甲方法人代表簽字:______ 乙方代表簽字:______
時間: 年 月 日 時間: 年 月 日
工程施工合同、10
合同編號:_________
施工合同發(fā)包方(甲方):_________
住所地址:_________
聯(lián)系方式:_________
手機號(b機號):_________
施工合同承包方(乙方):_________
單位地址:_________
法定代表人:_________
工程監(jiān)理人:_________
聯(lián)系電話:_________本工程設計人:_________
聯(lián)系電話:_________
本工程項目經(jīng)理:_________
聯(lián)系電話:_________
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________
1.2 工程造價:_________元,大寫(人民幣):_________
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種承包方式。
。1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
。2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
。3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 工程期限_________天;開工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日
第二條 工程監(jiān)理若本工程實行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
3.1 甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為____月____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份。(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1 開工前_________天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳XX采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現(xiàn)場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛(wèi)位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);根據(jù)有關部門規(guī)定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5 參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6 工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協(xié)助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3 嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
5.4 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5 保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5.6 因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;凡甲方直接與乙方現(xiàn)場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2 合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備,其規(guī)格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現(xiàn)場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料、設備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)材料運輸費(根據(jù)實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場;若需要乙方代購,加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
。1)工程量變化和設計變更;
。2)不可抗力;
。3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
。4)甲方同意工期順延的'其他情況。
8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收:
。1)《____市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規(guī)定》
(2)其它驗收標準:_________
9.2 施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議時:
。1)可向____市消費者協(xié)會家庭裝飾裝修投訴中心或____市建筑裝飾協(xié)會投訴進行調解;
。2)如不服調解,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
。2)油漆、面層涂料施工前驗收;
。3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為________年)(見附件十:工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款:
。1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
。2)支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額
第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗收后____日內
第三次竣工驗收合格后____日內
(3)其他支付方式:_________
11.3 甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1 合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3 甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤____日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤____日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十三條 合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列第_________種方式解決:
。1)向_________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1 工程地在____區(qū)以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_________元,(此費用不在工程款內);
14.3 施工期間,甲方將外屋門鑰匙_________把,交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖_________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4 施工期間,乙方每天的工作時間為:上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1 本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3 凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4 合同履行完后自動終止;
15.5 本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6 合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
第十六條 其它約定條款_________
甲方(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________
________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):_________
委托代理人(簽字):_________
聯(lián)系電話:
________年____月____日
合同附件:
一: 家庭裝飾裝修工程施工項目確認表附件
二: 家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表附件
三: 家庭裝飾裝修工程報價表附件
四: 甲方提供裝修裝修材料明細表附件
五: 乙方提供裝飾裝修材料明細表附件
六: 家庭裝飾裝修工程設計圖紙附件
七: 裝飾裝修工程變更單附件
八: 工程驗收單附件
九: 工程結算單附件
十: 工程保修單
工程施工合同、11
建設單位(甲方):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
安裝承包單位(乙方):_________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,按時保質保量地完成工程任務,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 總則
一、工程名稱:
二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執(zhí)照、計劃任務書,初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號:
四、工程地點:
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條 在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協(xié)商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規(guī)格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸?shù)缆返臅惩ǎ粦赺___年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區(qū)內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、本合同全部所需材料按下列第( )項供應方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;
2.統(tǒng)配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;特殊材料及統(tǒng)配部管的機電產(chǎn)品由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點;
4.……
二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗(在施工現(xiàn)場加工的非標準設備,甲方可委托有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應部門的規(guī)格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規(guī)格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續(xù)后實行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現(xiàn)場時必須驗證,如無證明,須經(jīng)試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條 工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式,按下列第( )項辦理:
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加系數(shù)包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定調整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關規(guī)定調整包干造價;
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包干辦法結算;
5.……
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統(tǒng)計月(季)報表,并據(jù)此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清(基本建設投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規(guī)定辦理)。不按合同規(guī)定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
1.施工中發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關手續(xù)后方準繼續(xù)施工;
2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規(guī)模時,須經(jīng)原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續(xù)后方可施工。在設計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第七條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經(jīng)檢驗合格,從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為竣工工程驗收之依據(jù)
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規(guī)定期限內完成,完成后經(jīng)驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關手續(xù)和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據(jù)此撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,并負擔全部修理費用。
第八條 獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經(jīng)甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節(jié)約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節(jié)約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發(fā),不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監(jiān)督執(zhí)行。施工中的經(jīng)濟糾紛,應本著實事求是的原則,協(xié)商解決,如雙方協(xié)商不能解決時,可選擇以下第( )項方式處理:
。1)申請________仲裁委員會仲裁;
。2)向________人民法院起訴。
第九條 工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現(xiàn)場負責人,乙方派________為現(xiàn)場施工負責人,共同履行本合同的各項規(guī)定,對工程進度、工程質量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續(xù)及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,安全施工,防火防盜。在施工中發(fā)生的.傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條 合同份數(shù)及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執(zhí)一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
第十一條 附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書,在簽訂本合同后,可作為本合同附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條 合同附件(均略)
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區(qū)、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。
第十三條 其他條款___________________________________________________________
建設單位(甲方):_____________
代表人:_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位(乙方):_________
代表人:_______________________
__________年________月_______
篇三:建設工程施工合同模板
合同編號:
工程名稱:
簽訂日期:
簽訂地點:
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對
簽訂工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任。
具體保修的內容雙方約定如下;
包括但不限于《建設工程質質量管理條例》涉及的結構工程、供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝工程,以及雙方約定的其他項目。
二、質量保修期
1雙方遵循《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定,以下工程的質量保修期按不低于如下時間約定:
(1) 結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限:
(2)電氣管線、給排水管道、沒各安裝工程為1年:
(3)供熱與供冷系統(tǒng)為1個采暖期、供冷期;
(4)其他質量保修期限約定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期為1年。
2質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質量保修責任
l、屬于保修范圍、內容的項目,承包入應當在按到修理通知之日起3天內派入修理。承包人不在約定期限內派人修理或經(jīng)歷兩次合(兩次)以上維修仍然不能解決問題的.發(fā)包人可委托其他人員修理.維修總價〔含稅金)在承包人質保金中扣除,同時,發(fā)包人可在維修總價基礎上加扣15%的管理費。質保金不足的,發(fā)包入有權向承包人追償。
2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事敵現(xiàn)場搶修。
3、對于涉及結構安全的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、承包人對維修的質量負責,維修項目完成后要經(jīng)業(yè)主或發(fā)包人驗收簽字方可,所維修項目應保證在六個月內不再出現(xiàn)類似問題。否則,即使保修期滿,也應該繼續(xù)維修,相應的質量保修金即使到期也必須等到維修完成六個月內不再出現(xiàn)類似問題后方可支付。
四、保修費用
質量保修期內的保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、質量保修金的返還
保修責任不予減免。
質量保修金返還時,由于部分項目質保期未滿,因此,承包人須向發(fā)包人開具與工程項目質量保修金等額的保函。最長質量保修期滿后且無質量問題時退還其保函。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:無
若質量保修期間發(fā)生工程質量維修事件時,承包人必須在2天或48小時一內到現(xiàn)場維修處理,每延誤一天則按合同暫估價的千分之三承擔違約金。
如因工程質量缺陷或承包人維修不及時以及維修過程中給房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、財產(chǎn)損害的,房屋所有人、使用人或者第三方向發(fā)包人提出賠償要求時,發(fā)包人有權向承包人追償。
本工程質量保修書,由施工合同發(fā)包人,承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期至保修期滿。
發(fā)包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
授權代理人(簽字): 授權代理人(簽字):
年月日 年月日
工程施工合同、12
發(fā)包人(甲方):_____________________
承包人(乙方):_____________________
乙方承擔甲方B地塊小區(qū)大門及部仹房屋的修建,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī)之規(guī)定,雙方本著平等、自愿,誠實守信的原則,經(jīng)協(xié)商一致,就該工程單包工訂立以下合同。
一、工程承包方式包工丌包料。乙方承擔B地塊小區(qū)大門及部仹房屋的修建,甲方負責提供修建所需的原材料。
二、工程承包范圍砼基礎、鋼筋制作、主體工程、內墻粉水、外墻貼磚、屋面水泥沙漿找平、焊接、管線預留預埋、屋面排水管、室內排污管、外墻腳手架等。未說到的,以設計施工圖及雙方約定為準。
三、工程質量合格。
四、工期從___年____月____日至____年____月____日,工期共____天。因下雨和丌可抗力的自然突害造成的停工,按實際停工天數(shù)順延。
五、工程量按實際完成的工程量結算。
六、承包價格單包工承包價格為每平方米____元。
七、安全責仸乙方必須嚴格按照工程建設相關的安全規(guī)定組織施工。加強對現(xiàn)場作業(yè)人員的安全教育,對施工的全過程進行安全監(jiān)督和檢查,杜絕一切丌安全隱患。如因管理丌善和違規(guī)操作所造成的'傷亡事故和經(jīng)濟損失概由乙方負責。
八、違約責仸甲、乙雙方仸何一方違約,處工程合同總價款5%的違約金。
九、付款方式工程量完成60%以上,按完成工程量的總價款的60%支付工程款,工程完工,十日內付清全部工程款。
十、本合同一式兩仹,甲、乙雙方各持一仹,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同、13
甲方:
乙方:
龍港花園三期J12#B住宅樓的地暖工程鋪設、安裝(含主材)由乙方承包,特訂立合同條款如下,以資雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱:龍港花園三期J12#B住宅樓的地暖工程鋪設工程
二、工程地點:鲅魚圈區(qū)龍港花園
三、工程承包范圍:龍港花園三期J12#B住宅樓地熱管鋪設、安裝、保溫處理、碎石混凝土找平層等地暖工程所需的施工全部內容(含材料、人工費及材料運輸?shù)?以及相關的檢驗、調試、驗收;成品、半成品保護和現(xiàn)場衛(wèi)生清理等完成該分項所有的工序。
四、承包方式:按照套內實際面積一次性包干,單價為拉毛70元/M,一次性壓光75元/M.
五、承包單價及工程量結算依據(jù):
每平米包干拉毛70元/M,一次性壓光75元/M,價格包含制作、安裝等費用,但不包含稅金,如中途有施工相關變動經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后價格隨之調整。
六、質量標準及工藝要求:
1、乙方應嚴格執(zhí)行國家質量標準、施工規(guī)范、規(guī)程及設計圖紙和標準圖集要求施工,產(chǎn)品質量應符合國家標準,工程質量等級應達到合格以上;
2、地熱管材及配件采用的品牌為“金德”牌系列管材及配套管件等。具體規(guī)格型號:
3、技術要求:
、俟懿匿佋O間距150mm,管材技術性能指標應達到國家標準.
、诒夭牧喜捎镁郾揭蚁┍匕,容重20kg/m3,厚度20mm。
七、安全方面:
1、乙方應嚴格遵照國家現(xiàn)行頒發(fā)的建筑安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按照國家現(xiàn)行頒發(fā)的安全生產(chǎn)條例組織施工,杜絕違章作業(yè),確保安全生產(chǎn)。對本分項工程的施工安全負全部責任。(包括經(jīng)濟、法律等)
2、在施工過程中,乙方應嚴格遵照國家頒發(fā)的建筑安裝工程、安全技術操作規(guī)程進行施工;認真采取有效措施,強化安全管理;按所頒發(fā)的`標準執(zhí)行;確保安全生產(chǎn)、文明施工,杜絕安全事故的發(fā)生。
七、甲乙雙方責任:
1、甲方責任:
(1)、向乙方提供設計施工圖紙,對本工程實施監(jiān)督管理。檢查乙方的工程質量和工程進度,協(xié)調與其他施工班組等相關部門的配合;
(2)、負責對圖紙不符合要求進行技術性變更。
(4)、在工程全部驗收完畢后3日內甲方應全部結清該工程項目的全部費用。
2、乙方責任:
(1)、乙方應向甲方提供相關的施工材料產(chǎn)品合格證、原材料合格證、并負責在工程竣工后,清理現(xiàn)場,做到工完場清。
(2)、因乙方的產(chǎn)品質量或安裝質量不能符合相關質量標準,乙方負完全責任。
十、工程工期:
1、依照甲方及現(xiàn)場施工要求,合同簽定后,待甲方通知三日內乙方必須進場并開始施工。乙方的工程進度應滿足甲方的施工進度計劃要求。
2、乙方必須遵照甲方總體工期安排、規(guī)劃要求不得拖延。
十一、付款方式:
1、合同簽訂后,甲方預付定金人民幣陸仟元整.
2、全部工程完成,乙方應當向甲方提交竣工驗收申請,驗收合格后甲方應支付剩余款。
十二、售后服務:
該分項工程終身維修,保修期內,因產(chǎn)品或其他質量問題,乙方應免費維修,由于使用不當造成的損壞,乙方不負任何責任。
十三、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向工程項目所在地仲裁機構提起訴訟。
十四、本合同壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,簽字蓋章后生效。
甲方(公章): 乙方(公章):
法人代表或授權委托人: 法人代表或授權委托人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
時間: 年 月 日 時間: 年 月 日
工程施工合同、14
發(fā)包方(以下稱甲方):
承包方(以下稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱: 麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項目光伏板安裝工程
二、工程地點: 麻城宋埠
三、承包方式:包工、包機械、包安全
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數(shù) 10 天
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的`核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法 因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附 則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
工程施工合同、15
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:職工食堂裝飾工程
2、工程地點:
3、工程內容:食堂改造裝飾裝修(包括拆除工程;地面、墻面、天棚裝飾工程;水、電安裝工程等改造裝修項目)。
二、資金來源:自籌
三、合同工期:開工日期:20xx 年 7 月 15 日;竣工時間20xx年10月15日;總工期 90天。
四、質量標準:達到國家現(xiàn)行裝飾工程、安裝工程施工驗收規(guī)范合格標準
五、工程價款:
本工程預算總價為:380000.00 元(大寫:叁拾扒萬元整)
六、竣工決算:
1、按現(xiàn)場實際竣工驗收合格工程數(shù)量計算。
2、竣工結算單價:以預算綜合單價為準,材料漲跌不予調整。施工期間如遇人工費等政策性調整依據(jù)相關文件予以調整。結算時預算書中缺項項目執(zhí)行20xx《**省建設工程量清單計價定額》及相關配套文件,材料單價按預算材料單價計算,預算中沒有的材料單價按甲乙雙方簽證價格計算。
七、資金支付:工程開工進場時拔付 5萬元,工程進度達80%時拔付 10萬元,竣工結算辦理后拔付工程結算總造價的95%,余下的5%作為質保金,自竣工驗收合格之日起一年后無質量問題一次性付清。
八、施工安全
乙方進場施工期間必須服從甲方相關人員指揮及管理,不得胡亂施工,在施工過程中發(fā)生的一切安全、質量事故概由乙方承擔責任。
九、違約責任
本合同中關于承包人違約的具體責任如下:因承包人原因未能按本協(xié)議約定的.工期完成承包人需向發(fā)包人支付3000元/天(30日內),超過30天按6000元/天計算。雙方約定的承包人其他違約責任:按國家相關法律規(guī)定執(zhí)行。
十、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【工程施工合同、】相關文章:
工程施工合同11-12
工程施工合同11-15
道路工程施工合同04-19
工程施工勞務合同04-22
公司工程施工合同04-03
標準工程施工合同03-31
簡易工程施工合同04-11
拆除工程施工合同04-06
裝修工程施工合同02-24