加工合同書匯編15篇
在當今不斷發(fā)展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的加工合同書，希望能夠幫助到大家。
加工合同書1
(以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由______方負責。
第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為__________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用□MIL-STD-105D，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為____或□MIL-STD-414D正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式____，ALQ為__________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況，以及因規(guī)格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。
(一)過期5日內，每逾1日，按未交部分總價，處______違約金。
(二)繼續(xù)逾期五天以上至10天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的倍數(shù)計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的`磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價______獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為3個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查1次，每月考核：
1、質量，
2、交貨期，
3、價格。這三項每年總考核1次，劃分等級。
第十三條付款條件：
乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方開據(jù)合格驗收單和進倉單，乙方才能憑此單按合同規(guī)定時間內向甲方取款。
第十四條保證人：
乙方應找(擁有乙方資本額兩倍以上的)殷實鋪店或公司作連帶保證人，以保證乙方履行本約。
甲方：(簽章)：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
加工合同書2
承攬方：____________________________________
法定代表人：____________職務：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方：____________________________________
法定代表人：____________職務：____________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________
第二條加工成品質量要求________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2。承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3。定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第十一條其他約定___________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的.，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
承攬方：________________________
代表人：________________________
代表人：________________________
____年____月____日____年____月____日
加工合同書3
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數(shù)量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸?shù)�，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數(shù)量、設計、質量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的.，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工合同書4
債權人：_________(以下簡稱甲方)
債務人：_________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在公平、平等、自愿的基礎上就乙方向甲方借款，達成協(xié)議如下：
一、借款數(shù)額及用途
乙方向甲方借人民幣_____元用在建食品生產加工廠，乙方必須保證借款用途真實有效合法，不得隨意改變借款用途。
二、借款期限_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
三、借款利息
按月息2%計算，按月支付利息。
四、轉款方式
甲方按照乙方的要求將款項轉入乙方指定的下列賬戶：
賬戶名稱：
賬號：
開戶行名稱：
五、乙方承諾事項：
1、乙方必須保證按月支付借款利息，到期及時歸還本金，若逾期償還借款本息，乙方自愿承擔日息為萬分之五的逾期滯納金，借款本息總額20%的違約金。
2、乙方保證借款用途的真實性，若乙方隨意改變借款用途或者虛構借款事實要承擔相應的法律責任和經濟責任。
3、乙方自愿以其名下的'資產清償借款本息、滯納金及違約金直至還清為止。
4、若因乙方不能按期歸還借款本息所產生的相關費用(包括律師費、訴訟費等其他相關費用)全部由乙方承擔。
5、乙方在簽字按手印前已確認知悉本合同的全部事項，對本合同所載條款無任何異議，并自愿放棄抗辯權。
六、其他事項：
七、合同履行的過程若發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成雙方可向曲靖市仲裁委申請仲裁。
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
九、本合同雙方簽字按手印生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工合同書5
甲方：
乙方：
經友好協(xié)商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協(xié)議：
一、乙方委托甲方加工茶葉的品種及價格：
(一)名稱：花茶、綠茶
(二)樣品編號：
(三)品質特征：
二、數(shù)量：
10噸/品種
三、包裝形式：
散裝或者用乙方指定的.包裝
四、交貨時間：
每季度交貨一次。
五、交貨地點：
北京
六、交貨及驗收：
貨到以乙方簽字收貨為準
(一)驗收地點：
(二)驗收人員：
(三)驗收依據(jù)：
七、付款方式：
根據(jù)甲方經營情況可以：預付、現(xiàn)付、或年度內全部結清。
八、違約處理：
(一)交貨時間：
(二)價格：
(三)數(shù)量：
(四)品質：
(五)包裝及凈重：
九、xx年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產的權利。根據(jù)實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協(xié)商，協(xié)商不成，由北京市法院裁決。
甲方：
________年____月____日
乙方：
________年____月____日
加工合同書6
合同編號：_____________
鋼結構加工制作合同工程名稱：_____________
發(fā)包方(甲方)：_____________
承包方(乙方)：_____________
依照《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就房鋼結構制作協(xié)商一致，訂立本合同。
一、合同內容：
本合同計價方式采用：固定綜合單價【含加工費、油漆費(二遍普通醇酸底漆)，加工量以實際發(fā)生為準計算總價】。
二、合同造價及結算方式：
合同總價約_____________元，(大寫：_____________)。
注：1、主副鋼工程量按圖紙理論計算另計2%損耗，檁條無損耗。
2、雙方約定加工量/合同價變更原則：設計變更及簽證另行增減。
三、構件款支付與結算
合同簽訂3個工作日內，甲方應支付工程價款70%的預付款，構件分批提貨，提貨前，付清當批構件剩余款項，最后一批構件出廠前結清貨款。
四、工期及運輸方式：
1、暫定工期9月25日開始供貨，10月20日供貨完成。如因非乙方原因導致工期延誤，乙方不承擔工期延誤造成的損失。
2、如甲方延期提貨，需應不遲于10月20日前結清貨款，延期支付部分需承擔違約金5‰/日。
3、乙方負責運輸。
五、甲方的責任
5.1、合同簽訂后一周內，給乙方提供鋼結構設計圖紙壹套，供乙方深化設計。
5.2、負責對乙方所承擔的生產任務做好安全、技術、質量交底，提出明確的安全、技術、質量要求。
5.3、負責在生產過程中全面協(xié)調與管理。
5.4、按合同要求支付相應款項。
5.5、提供加工順序、構件計劃進場時間。
5.6、甲方檢查、監(jiān)督、協(xié)調乙方的進度、質量、安全生產。
六、乙方的責任
6.1、乙方必須組織精干的技術工人、管理人員配套的隊伍，保質、保量提前或按時完成承包范圍內生產任務。
6.2、乙方在未經過甲方同意的情況下不得隨意更換人員及調整崗位。
6.3、乙方本項目全體人員必須接受安全生產、職業(yè)崗位培訓，安全培訓合格且特殊工種需持證上崗。
6.4、負責完成相關鋼結構資料的`編制和整理。
6.5、乙方應對與本項目有關的所有資料、內容嚴格保密，不得泄露給第三方。
七、安全文明生產及職業(yè)健康保護
7.1、安全生產：_____________
7.1.1、乙方應執(zhí)行相關的規(guī)定，將安全生產放在首位，不違章、違規(guī)操作。
操作人員應采取嚴格的安全防護措施，乙方承擔由自身安全防護措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
7.1.2、乙方按要求配置專職安全人員。
八、違約責任
8.1、甲乙雙方按本合同執(zhí)行約定內容，各自承擔因過錯產生的責任并賠償損失。
8.2、違約責任：
8.2.1、擅自將其承包的分包項目轉包或再分包的。使用的管理人員和生產人員大部分為其他單位人員的，視為擅自轉包或再分包。一經發(fā)現(xiàn)，將按合同額的10%向甲方償付違約金。
8.2.2、乙方必須按照甲方的要求配置相關人員且必須滿足日常和節(jié)假日期間的工作需求。否則，乙方將承擔合同額的2%違約金。
8.2.3、未經甲方同意，變更或停止履行、解除合同。按合同額的5%向甲方償付違約金。
8.2.4、甲方未按合同約定支付構件款，導致的工期延誤和相關損失由甲方負責，并負責補償乙方因此造成的費用增加。
九、合同解除
9.1、如乙方出現(xiàn)以下行為，甲方可發(fā)出書面指令要求乙方無條件停工，合同解除，給甲方造成的損失均由乙方負全部責任，甲方保留索賠的權力：
9.1.1、未經甲方同意，將本項目部分或全部轉包給第三方。
9.1.2、不能按甲方要求、本合同約定工期進行生產，嚴重拖延工期。
9.1.3、在完工之前，無正當理由停工。
9.1.4、乙方的人員、機械無法滿足項目需要且經甲方三次以上催促仍無能力改進。
9.1.5、將本項目相關資料及內容泄露給第三方。
9.1.6、發(fā)生重大設計變更，乙方無法繼續(xù)履約。
9.2、合同解除后各自的權利和義務：
9.2.1、乙方應妥善做好已完構件和已購材料、設備的保護和移交工作。
十、糾紛處理
雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商解決糾紛;若協(xié)商不成，任何一方可提交起訴方所在地有管轄權的法院解決。
十一、其它
1、本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份,本合同經雙方法人代表(或其委托人)簽字、蓋章且預付款到達乙方賬面之日起生效。本合同生效后，任何一方單方面終止或變更合同，應賠償另一方的直接及間接經濟損失。
承包人：_____________(公章)分包人：_____________(公章)
法定代表人：_____________法定代表人：_____________
委托代理人：_____________委托代理人：_____________
電話：_____________電話：_____________
傳真：_____________傳真：_____________
開戶銀行：_____________開戶銀行：_____________
簽于__________________________
加工合同書7
委托方：
承接方：
甲乙雙方在互惠互利的基礎上，乙方利用自身的設備、技術和人員為甲方提供零部件進行陰極電泳漆涂裝加工。并同意按以下條款和條件簽訂本加工合同。
一．價格：
具體單價見附件報價單（CFLC-QT100728002附），總價62.00元/套，凸焊螺母攻絲另加3.00元/套。此價格含稅（17％），含運費。
二．加工成品質量要求保證：
1、 乙方保證作業(yè)標準符合ES-X71221要求，試驗方法遵循MS82-3101的要求，ES-X71221形式檢測應每年進行一次。
2、 乙方在零件表面處理前零件上所有凸焊螺母需使用對應標準絲錐攻絲一遍。
3、 乙方保證涂膜平整光滑，甲方按國家相關的產品質量標準驗收。因乙方原因造成的產品質量問題，由乙方負責返修合格；因甲方原因造成的`產品質量問題，返修費用由甲方負責，如造成車廠投訴乙方應承擔連帶責任。甲方在收到乙方貨物后5個工作日內反饋質量問題。如產品質量異常若甲方提出做形式檢測，乙方需無條件同意甲方在國家認可的實驗室檢測。
4、 PPAP審核等級按照等級三執(zhí)行
三．底材件的品質要求：
甲方負責提供檢驗合格的底材件給甲方生產，乙方若發(fā)現(xiàn)甲方提供的底材件有明顯的質量不良應停止生產并通知甲方處理。
四．交貨的時間和要求：
乙方收到甲方白件3個工作日之內交貨，如遇急件交貨日期雙方再協(xié)商解決。（如因批量大、質量、設備原因乙方提前通知甲方并協(xié)商解決交貨日期。）
五．包裝方式：
保證產品安全運輸不受損壞為原則，包裝費用由乙方承擔，如采用甲方托盤或料架等載體運輸乙方需負責保管并如數(shù)歸還甲方，丟失或損壞照價賠償。
六．乙方遵循《環(huán)境保護法》的相關法規(guī)要求，如因環(huán)保部門檢查不合格而受到的相關處罰與 甲方無關，乙方自行承擔對環(huán)境污染造成的一切后果。
七．運費方式及費用：乙方負責接、送貨物到甲方工廠，運費由乙方承擔。
八．結算方式：
乙方每月5日以前和甲方把上月電泳加工費核對好，并交甲方確認簽字后開具有效增值稅票，甲方收到發(fā)票后60天內支付貨款（電匯或承兌匯票）。
九．合同有效期：
20xx年08月26日至20xx年08月25日
十．違約責任：
甲方應按本合同約定，按時支付乙方電泳加工費；乙方應按本合同約定的要求， 保質、保量如期完成所承攬工作，逾期交貨或交貨質量不符合要求的，除應自動返修外，，還應按逾期所交貨物貨款的1%/天支付違約金。
十一． 本合同經雙方簽字蓋章后生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，復印件有效。合同未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：
�。� 蓋章） （蓋章）
委托代表人： 委托代表人：
地址： 地址：
電話： 電話：
加工合同書8
甲方：___________有限公司
乙方：____________有限公司就
甲方委托乙方進行廣告指示牌制作安裝工程事宜，甲乙雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、項目概況項目名稱：
________________指示牌項目工程地點：______________學校工程工期：______年____月____日至______年____月____日，計______天。承包方式：包工、包料、包質量、包工期。
二、質量保證工程質量應符合國家標準、本合同附件及效果圖的要求。工程免費質量保修兩年，質保期從工程完工驗收合格后開始計算。
三、總價款及支付方式
1、工程總價款為人民幣________元整即Y_________元，該價款為固定價且已包括了設計費、材料費、制作安裝費、裝卸費、搬運費等所有費用，除非本合同另有約定，甲方無須再支付 任何費用。
2、付款方式：合同簽訂7日內，甲方向乙方支付合同金額的30%人民幣___________元整即Y_______元;工程完工并經甲方驗收合格后，甲方向乙方支付合同金額的60%人民幣__________元整即Y _________元，工程工期滿一年，甲方向乙方支付10%質量保證金，人民幣_________元整 即 Y__________ 元;
四、工程要求
1、乙方應當按經甲方簽字確認的效果圖(附件一、附件二)進行施工，未經甲方書面同意，乙方不得改動設計
;2、乙方應當嚴格按經甲方要求(附件一、附件二)的要求采購材料及設備
3、乙方應保證其采購的產品均為合格產品。如
3、乙方采購的產品不符合質量要求由乙方自行承擔責任。
4、乙方應當保證該工程能夠達到效果圖的要求。
5、乙方必須嚴格按國家相關的法律、規(guī)章制度安全施工，對施工現(xiàn)場及施工人員的安全負全責并承擔其全部的經濟責任。
五、違約責任因該工程的'特殊性，乙方必須保證該工程質量要求和按時交付使用，否則，乙方除了賠償因此給甲方造成的全部損失外，還應承擔合同總價款20%的違約金。
六、爭議的解決因本合同的履行發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，應向合同簽訂地人民法院起訴。
七、列本合同附件與本合同具有同等法律效力。
附件一：效果圖采購材料要求
八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
乙方：_________代理人：____________
甲方：___________代理人_____________
簽定時間：_______________
加工合同書9
委托方(以下稱甲方)：_________________________________
開發(fā)方(以下稱乙方)：_________________________________
甲方委托乙方加工生產____________產品事宜，為明確雙方權利及義務，確保合同順利實施，經雙方協(xié)商一致，達成本協(xié)議，約定如下：
一、加工產品
產品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
二、加工方式
1.甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求。
2.乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
三、雙方責任
1.甲方每批產品加工應提前____________個工作日通知乙方。在正式投產前，雙方須簽定訂貨合同。
2.甲方提供的產品原材料必須為合格材料且有可制造性，原材料包裝要求為編帶;甲方須提供正常原材料損耗，損耗比例≥____________%，____________等貴重器件為零損耗。
3.甲方必須提供完整準確的產品工藝文件及相關要求，包括產品的包裝和防護要求以及特殊器件的組裝要求，新產品加工應提供樣板。甲方已投或欲投產品如有技術或其它更改，則應及時書面通知乙方，由此所引起的質量事故或導致乙方停產、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關損失。
4.甲方應根據(jù)包裝要求提供可靠的'產品包裝材料，否則乙方只提供臨時普通包裝(或周轉箱)，甲方應在使用完畢后完好地返還給乙方。
5.乙方對甲方提供的產品原材料進行數(shù)量核對和來料抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給甲方，甲方須在____________小時內給予解決，由此造成的生產延期由甲方負責。
6.乙方必須妥善保管甲方提供的產品原材料，不得人為損壞或丟失，除正常生產損耗和材料本身問題外的材料損失，乙方須按市場價賠償損失材料費用。
7.乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制生產工藝，并根據(jù)交貨期安排生產計劃，乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。
8.乙方在每批產品加工完畢后，除甲方聲明由乙方暫管外，應及時將產品剩余材料退還給甲方，同時提供余料清單。
9.乙方未經同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉借給第三方，加工過程必須遵守和保護甲方的技術秘密，否則甲方有權要求乙方賠償因此受到的相應損失并追究其法律責任。
四、產品質量及驗收
1.乙方交付產品的焊接質量應符合行業(yè)標準____________的驗收條件，如甲方有特殊質量要求，應隨訂貨合同提供附件說明。
2.甲方對每批產品的驗收及提出異議的期限為乙方交貨后____________日內，如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書面通知，則視為該批產品驗收合格。
3.甲方在驗收時如發(fā)現(xiàn)焊接質量問題，須保持原狀并及時通知乙方，乙方應在____________個工作日內予以書面答復，同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規(guī)定期限內予以書面答復，視為接受甲方對貨物的提出的異議。
4.非乙方質量問題造成的不合格品，乙方不承擔責任。
五、運輸
1.訂貨合同額在____________元以上的，乙方負責一次性取料送貨并承擔運輸費用。因甲方物料不齊套的，乙方不負責再次取料(特殊情況除外)。
2.訂貨合同額在____________元以下的，甲方負責送料取貨并承擔運輸費用。
六、付款及結算方式
1.甲方須在乙方交貨后以支票或轉賬方式一次性付清貨款，具體付款期限以訂貨合同為準。
2.乙方在甲方付款同時須向甲方開具相關發(fā)票(如有需要)。
七、其他事項
本協(xié)議書一式____________份，甲乙雙方各執(zhí)____________份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效，其未盡事宜，雙方經協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：_____________________________乙方(公章)：_________________________________
聯(lián)系方式：_______________________________聯(lián)系方式：___________________________________
法定代表人(簽字)：_______________________法定代表人(簽字)：___________________________
______________年__________月____________日______________年_____________月___________日
加工合同書10
委托方(以下稱甲方)：_________________________________
開發(fā)方(以下稱乙方)：_________________________________
乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料，乙方應在____________年____________月____________日將____________成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
一、委托加工項目
1、委托加工產品：___________________。
2、數(shù)量：以甲方下單為準。
3、單價：___________________。
4、交貨期限：按乙方接單日起____________天內交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照生產通知單、樣衣、工藝制單為標準，于____________年____________月____________日制作出大貨樣衣，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執(zhí)行。
三、乙方對質量負責的范圍及局限
1、____________規(guī)格的確認。
2、____________特殊工藝的確認。
3、____________工藝的確認。
4、其他質量問題的確認。
5、回修率不能超過____________總生產量，如有超過范圍按每件扣款____________元。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供____________款式、標志圖案等紙樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的.服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
五、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點____________。
3、運輸方式為____________運費由____________負擔。
六、結算方式
1、在乙方檢驗合格交貨后，____________天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：________________________。
銀行戶名：_____________________。
七、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值____________的違約金。
2、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣____________萬元，甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金____________成本價。
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的____________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
甲方(公章)：_____________________________乙方(公章)：_________________________________
聯(lián)系方式：_______________________________聯(lián)系方式：___________________________________
法定代表人(簽字)：_______________________法定代表人(簽字)：___________________________
______________年__________月____________日______________年_____________月___________日
加工合同書11
甲方：_______________
乙方：_______________
經甲乙雙方友好協(xié)商根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定在雙方共同友好互利互惠的原則下達成以下條款便于甲乙雙方共同遵守。
1、乙方為甲方提供攪拌生產線，裝載機、地泵等機械設備和生產員工，員工工資由甲方每月先行墊付。甲方供租賃租金______元
2在工程完工后________月內，甲方必須一次性支付所欠乙方的余款。
3、甲方提供生產場地、水、電和場地的一切費用，生產過程中，混凝土原材料有甲方自行解決。乙方負責設備攪拌站、裝載機、地泵、天泵。
4、乙方生產過程中必須按甲方出具的配合比進行規(guī)范生產，確保產品合格，若砼產品到達工地由于施工不當，與乙方無關。
5、生產過程中乙方提供的攪拌站、裝載機、地泵等機械的維修及油款乙方負責，此款由甲方先墊付。
6、在生產途中，站、泵，裝載機因機械突發(fā)事故，無法避免的，乙方極積協(xié)調，盡快恢復生產。造成的一切損失乙方不承擔責任。
7、在生產過程中，甲方應配備1-2名普工配合乙方生產，場地衛(wèi)生，服從乙方的安排。
8、生產過程中乙方必須制定相關的規(guī)章制度及安全生產措施對員工進行規(guī)范管理，如員工在生產中操作不當所發(fā)生的`安全事故由乙方負責。
9、凡履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切雙方應通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不能解決，甲乙雙方都有權向所在地人民法院起訴，依照有關法律進行裁決。
10、本合同未盡事宜甲乙雙方可協(xié)商，所作出的補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
11、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，簽字后生效，具有同等法律效應，如有未盡事宜另行商議。
甲方（簽章）：__________________乙方（簽章）：______________
代表人(簽字)：__________代表人(簽字)：__________
簽訂日期：___________年______月_____日簽訂日期：___________年______月_____日
加工合同書12
委托方(以下簡稱甲方)：
業(yè)務地址：
電話： 傳真: 郵編： 聯(lián)系人：
受托方(以下簡稱乙方)：——————有限公司
業(yè)務地址：)————————
電話： 傳真: 郵編： 聯(lián)系人：
甲方委托乙方加工復制光盤，經雙方協(xié)商，在平等互利的基礎上達成如下條款，以茲共同遵守。
第一條 加工物
甲方委托乙方加工的產品、數(shù)量、單價、質量要求等，詳見下表：(單位：元、張)
品名節(jié)目
類型母盤制作(鋼模)子盤制作
盤芯刻碼數(shù)量單價數(shù)量單價金額
盤面印刷要求① 絲印 ② 膠印總金額： (大寫)
備 注
第二條 雙方的權利和義務
一、 甲方的權利和義務
1. 應負責提供復制光盤產品的節(jié)目源和印刷插頁等材料。
2. 應保證擁有上述委托復制的節(jié)目的合法處分權，不存在侵害第三人的權利，包括不侵害他人的著作權、商標權等的瑕疵。
3. 中途需要變更復制加工要求的，應以書面的形式通知乙方。
4. 應按合同規(guī)定接收加工物, 按合同規(guī)定付款。
二、 乙方的權利和義務
1. 乙方保證所加工產品質量達到雙方所確定的產品質量檢驗標準，否則，乙方負責免費重新加工同等數(shù)量的產品。該批光盤的廢品率在3‰內，交貨標準為甲方提供的樣盤。
2. 應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作。并按照甲方的要求保守秘密。
第三條 貨款及支付方式
甲方支付給乙方的加工費總金額為_____________(單位：人民幣)，先預付定金 ____________， 工廠即安排生產，生產完畢余款 __________ 結清即安排發(fā)貨。
第四條 包裝
1. 乙方負責商品包裝，且包裝必須足以保全商品。
2.甲方對商品包裝如有特殊要求，雙方應在訂單中注明，增加的包裝費用，由甲方負擔。
第五條 交貨、運費
1. 交貨時間：_____________ ，如因不可抗拒和非乙方人為所能控制的原因除外(如自然災害、停電、設備故障等)。
2. 杭州市內由甲方免費送貨，異地客戶運費由甲方承擔。
第六條 驗收
1. 驗收時間;甲方收到貨物后的2個工作日內。
2. 對貨物提出異議的時間和辦法：
甲方在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)貨物不符合規(guī)定的質量標準，應妥善保管貨物;應在3天內向乙方提出書面質量異議;甲方提出的書面異議中，應說明不符合規(guī)定的產品名稱、規(guī)格、檢驗情況;提出不符合規(guī)定的產品的處理意見等。
3. 甲方如未按照本合同的規(guī)定時間對貨物進行驗收，視為甲方交付的貨物符合要求。
第七條 保密條款
雙方在履行合同期間所獲得對方資料包括但不限于經營資料、技術資料、產品信息等一切資料均屬商業(yè)秘密，雙方必須承擔保密責任，未經對方書面許可，任何一方不得以任何形式向第三方透露。
第八條 雙方的違約責任
一、 甲方的違約責任
1. 因甲方提供的節(jié)目存在的權利瑕疵致使乙方承擔法律責任，應賠償乙方所受到的.全部損失。
2. 中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
3. 中途解除合同，應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
4. 超過合同規(guī)定日期付款，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。
5. 無故拒絕接收加工物，應當賠償乙方因此造成的損失，且乙方有權將加工物變賣。
二、 乙方的違約責任
1. 未按合同規(guī)定的質量交付加工品，甲方同意利用的，應按質論價，酌減價款。
2. 交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊。
3. 超過合同規(guī)定日期交貨，每逾期一天，按酬金總額的千分之五償付違約金。
第九條 爭議的解決
1. 因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。
2. 如雙方通過協(xié)商不能達成一致時，除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規(guī)定以外，以乙方所在地的人民法院為管轄法院。
第十條 合同的生效及其他
1. 本合同的執(zhí)行中，對其條款的任何變更、修改和增減，都須經雙方協(xié)商同意并簽署書面文件，作為合同的組成部分，與合同具有同等效力。
2. 本合同一式兩份，兩方各執(zhí)壹份，具有相同的法律效力，并于雙方簽字蓋章后生效。
3. 本合同適用中華人民共和國有關法律。
甲方：________________________ 乙方： ________________________
法定代表人(授權代表人)：________ 法定代表人(授權代表人)：________
20xx年 月 日 20xx年 月 日
加工合同書13
甲方（委托方）：天津市薊縣乾元疊層石工藝品有限公司
乙方（被委托方）：
品產品事宜，達成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容：
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數(shù)量、款式（或開發(fā)信息）、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定。
第二條 甲方責任：
1、甲方在合同期內按計劃不定期委托乙方為其加工甲方加工產品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式（或開發(fā)信息）、數(shù)量、技術要求、交貨時間等信息。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
5、甲方須嚴守乙方關于加工樣式、價格、數(shù)量等商業(yè)秘密不被泄露。
第三條 乙方責任：
1、乙方嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、乙方須按照甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產，不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、因乙方管理不善等原因，造成甲方原材料或成品損壞、丟失等，乙方應承擔相應法律責任，并支付甲方相應經濟損失的賠償款額。
4、乙方須嚴守甲方關于發(fā)貨地址、價格、數(shù)量、樣式、商標圖形等商業(yè)秘密不被泄露。
第四條 付款方式及交貨地點：
1、甲方確定委托加工款式、數(shù)量、質量等，乙方提供的`貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
2、如乙方以快遞或物流的方式交貨，甲方有權在收到貨物時對貨物的款式、數(shù)量、質量等進行驗收，經驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付貨款，否則甲方有權不予支付貨款并要求乙方對其加工的不合格貨品進行相應補償或賠償。
3、因乙方原因造成貨物不合格的，經甲乙雙方共同協(xié)商解決方案并經甲方認可后，由乙方進行相應補救措施，需退貨或再次加工的，所產生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前需確定生產的品種、尺寸、質量等，按照甲乙雙方封存并確認的樣品為準。
1、產品質量由甲方質量主管的監(jiān)督要求（以書面內容要求為準）作為驗收標準。
2、甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收并對合格產品給付相應貨款。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的最長交貨期限交貨至甲方公司，乙方應承擔此批貨款總價每天1%的違約金，以實際發(fā)生延誤天數(shù)計算。
2、如乙方未經甲方許可，擅自生產或銷售甲方產品等，經查證屬實，乙方應賠償甲方人民幣50萬元違約金，同時甲方保留追究乙方法律責任的權利。
3、因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的經濟損失和法律責任由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條 爭議的解決：
1、因本合同及其甲乙雙方合作所產生的爭議由甲乙雙方共同友好協(xié)商解決。
2、甲乙雙方所產生的爭議不能協(xié)商解決的，由甲方所在地司法部門進行仲裁或司法解決。
第八條 合同期限
1、本委托加工合同期限為個月，自年月日至年
量、生產交貨周期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協(xié)議均與本合同具有同等法律效力。
2、在本合同到期之日，同等條件下，乙方有優(yōu)先與甲方續(xù)簽合同的權利，但須在本合同到期前，提前30日內向甲方提出書面申請。
3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，一式三份，雙方各執(zhí)一份，甲方企業(yè)備案存檔一份具有同等法律效力。
附：甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
代表： 代表：
日期： 日期：
加工合同書14
甲方：_________________________
地址：_________________________
電話___________________________
法定代表人：___________________
職務：_________________________
國籍：_________________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
電話___________________________
法定代表人：___________________
職務：_________________________
國籍：_________________________
茲經雙方同意，甲方委托乙方在________________加工___________________，其條款如下：
1．來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量：
（1）商品名稱；
（2）數(shù)量………共計____________臺。
2．一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在____或____購買，清單附于本合同內。
3．每種型號的加工費如下：
�。�1）____________________________（大寫：____________美元）；
�。�2）____________________________（大寫：____________美元）；
�。�3）____________________________（大寫：____________美元）。
4．加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至____________，若有（某地）短少或破損，甲方應負責補充供應。
5．甲方應于成品交運前1個月，開立信用證（或電匯全部加工費）用于由乙方在_______或________購買零配件、消耗品及原料費用
6．乙方應在雙方同意的時間內完成_______型標準__________的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外
7．零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為_______%，其損耗部分由甲方免費供應，如損耗率超過______%，應由乙方補充加工所需之零件和原料。
8．若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應將超運部份退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應由甲方補充。
9．甲方提供加工______標準_________零件和原料，乙方應嚴格按規(guī)定的設計加工，不得變更。
10．技術服務：
甲方同意乙方隨時提出派遣技術人員到____________的要求，協(xié)助培訓乙方的技術人員，并允許所派的技術人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪________美元，其他一切費用（包括來回旅費）概由甲方負責。
11．與本合同有關的.一切進出口手續(xù)，應由乙方予以辦理。
12．加工后的標準____________乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主。
13．其他條件：
（1）標準____________的商標由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應負完全責任；
�。�2）若必要時乙方在____或____購買加工標準____的零件及原料，其品質必須符合標準并事先需經甲方核準；
�。�3）為促進出口業(yè)務，乙方應儲備標準____樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14．本合同一式二份，甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份。
甲方：______________________
代表：______________________
________年_______月_______日
乙方：______________________
代表：______________________
________年_______月_______日
加工合同書15
甲方：
乙方：
雙方根據(jù)平等互利的原則，甲方長期向乙方定制團體(后勤管理人員、安保人員、收銀員、營業(yè)員、設備維護人員)職業(yè)服裝，為保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，經雙方友好協(xié)商，共同達成以下條款，以茲雙方共同遵守履行：
一、銷售商品甲方定制服裝的名稱、款式說明、數(shù)量、單價、金額詳見下表：(或在同樣格式的附件中詳細列明，該附件經雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。)
二、款式和面料說明：以雙方簽字確認的樣衣款式和面料為準。
三、供貨說明：鑒于甲方是商場，員工具有一定的流動性，會有不定期的訂貨需求，乙方必須保證隨時供貨。
甲方有訂貨需求需提前7天告知乙方，以利乙方準備面料等。
乙方應在接到甲方通知20日內向甲方提供訂貨。
四、質量標準：乙方提供的商品必須符合甲方的設計要求，按國家一等品標準(不起球、不裂縫、不褪色、不變形)，具體款式工藝要求以雙方確認的樣衣(供貨前由乙方簽字交甲方保存或雙方封存?zhèn)潋炟?和工藝單為準。
甲方收到產品后如有不合適，乙方負責無償
修改或調換，保證每套衣服都合適，中間如若產生物流費用，全部由乙方承擔。
產品在一年內如出現(xiàn)非人為質量問題的，乙方負責無償返修或者重做;若因甲方日常使用維護不當，如沒有正常洗滌或人員流動等而造成使用功能的殘損，乙方應積極協(xié)助修改解決。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料以及產品價格進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料及產品價格，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、交貨方式和付款條件：
1、交貨方式：乙方負責無償送貨上門，將制作完畢的工裝送到甲方指定地點。
2、交貨地點：甲方所在地辦公區(qū)。
3、交貨時間：年月日之前交貨。
4、付款條件：合同簽訂同時，甲方預付工裝貨款合同金的30%，作為預付款，共計： 元，大寫(人民幣)： 元整;貨到驗收合格后于7日內付60%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整;剩余10%，計： 元，大寫(人民幣)： 元整，作為質量保證金，若無明顯質量問題，在1個月內付清。
七、付款方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方收到發(fā)票后以現(xiàn)金方式與乙方結算。
八、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;乙方超過約定繳貨期限10天沒有向甲方交貨，甲方視為乙方單方終止合同，乙方除承擔違約責任返還已收款項外，還應按甲方已付款額的`20%向甲方賠償損失。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失;
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔該批產品總金額的20%-50%作為賠償;
5、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的20%支付違約金;
6、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的20%違約金;
7、產品交付提出異議的期限：收到產品后，甲方在一年內可以向乙方提出異議，具體按本合同第三條執(zhí)行。
九、其他：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效。
2、爭議解決：合同執(zhí)行期間不得隨意變更或解除。
當雙方就本同相關事項產生爭議時，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應向原告方所在地的人民法院提起訴訟。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
簽約代表： 簽約代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
【加工合同書】相關文章：
加工合同書04-11
食品加工合同書05-01
輻照加工合同書05-05
機械加工合同書04-09
承攬加工合同書02-20
加工承攬合同書05-05
服裝加工合同書11-20
代加工合同書04-09
正規(guī)加工合同書12-04
加工制作合同書03-26