樣品買賣合同15篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的樣品買賣合同，歡迎閱讀與收藏。
樣品買賣合同1
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號碼：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
____編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號碼：_____________________
第一條 合同標(biāo)的
1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設(shè)備(以下簡稱合同設(shè)備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設(shè)備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設(shè)備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負(fù)責(zé)合同設(shè)備的安裝、調(diào)試工作，由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準(zhǔn)。
第二條 價格
2.1 合同設(shè)備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 預(yù)付款：在本合同生效后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發(fā)票。
3.2 交貨款：在合同設(shè)備交貨后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。
3.3 驗收款：在合同設(shè)備驗收后5個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。
第四條 合同設(shè)備的交貨
4.1 所有合同設(shè)備應(yīng)在合同正式生效后_________周內(nèi)，(此周__為最晚交貨設(shè)備的周期)，由乙方負(fù)責(zé)運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導(dǎo)有權(quán)及風(fēng)險在賣方將貨物交至承運人后轉(zhuǎn)移至買方。
4.2 乙方應(yīng)于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內(nèi)容包括合同號、合同設(shè)備的名稱、數(shù)量、估計總重量與總體積，以及預(yù)計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應(yīng)盡快向乙方確認(rèn)交貨地點與交貨日期。
第五條 合同設(shè)備的檢驗
5.1 合同設(shè)備的開箱檢驗應(yīng)在設(shè)備運至交貨地點后____日內(nèi)在進(jìn)行。雙方應(yīng)指派代表參加檢驗。
5.2 設(shè)備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認(rèn)可的合同設(shè)備的小缺陷，并不影響設(shè)備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應(yīng)立即采取措施修復(fù)缺陷。
5.4 如果在聯(lián)合開箱檢驗中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規(guī)定不符，雙方代表將簽署一份詳細(xì)報告，該報告將作為甲方要求乙方進(jìn)行更換，修理或補充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認(rèn)為乙方責(zé)任，乙方應(yīng)自費取得補充或替換設(shè)備。如果確認(rèn)為甲方責(zé)任，乙方應(yīng)在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設(shè)備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設(shè)備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設(shè)備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。
6.3 保修期內(nèi)，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負(fù)擔(dān))的有缺陷設(shè)備后，應(yīng)盡快將更換設(shè)備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時交貨，甲方有權(quán)以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責(zé)任。賠償金的支付將被認(rèn)為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規(guī)定的內(nèi)容按時支付合同款。甲方應(yīng)向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規(guī)定的付款日次日起，按應(yīng)付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲，則交貨周期相應(yīng)順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰(zhàn)爭、火災(zāi)、臺風(fēng)、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行，則合同執(zhí)行相應(yīng)延遲，延遲的時間等于不可抗力發(fā)生作用的時間。
7.2 受影響的一方應(yīng)將不可抗力的發(fā)生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應(yīng)在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結(jié)或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執(zhí)行有關(guān)的爭議將通過雙方友好協(xié)商解決，如果不能通過友好協(xié)商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的`，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構(gòu)申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗__承擔(dān)。
8.4 仲裁進(jìn)行過程中，雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同，但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后，對另一方提供的技術(shù)文件以及事務(wù)、業(yè)務(wù)或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴(yán)格保密。
9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認(rèn)并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權(quán)。
9.3 一方應(yīng)只在下述情況下，方可使用秘密信息：
(1)出于評佑、論證將承擔(dān)工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經(jīng)對方事先書面同意，不得被復(fù)制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經(jīng)按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務(wù)的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整，根據(jù)此項保證，一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構(gòu)成獨立的保密協(xié)議，本條款的約定的對雙方的義務(wù)不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權(quán)代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果發(fā)生以下情況，可以視為合同解除或終止：
(1)一方進(jìn)入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機構(gòu)的裁決，合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內(nèi)容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關(guān)部門批準(zhǔn)則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：
________年____月____日 ________年____月____日
樣品買賣合同2
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
電話：____________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
電話：____________________
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：____________
買受人(乙方)(簽章)：____________
_________年_________月_________日
簽訂地點：______________________
樣品買賣合同3
供貨單位(甲方)：
地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真：
借用單位(乙方)：
地址：
聯(lián)系人：
傳真：
二、雙方義務(wù)和權(quán)利：
1、甲方對乙方承擔(dān)如下義務(wù)：
①、按甲方的產(chǎn)品提供產(chǎn)品使用說明書及其相應(yīng)調(diào)試軟件和技術(shù)支持。
�、�、擔(dān)負(fù)產(chǎn)品的培訓(xùn)，并及時跟據(jù)乙方所提出的產(chǎn)品需求或功能的增加進(jìn)行改進(jìn)。
2、乙方對甲方承擔(dān)的義務(wù)如下：
①、收到甲方的產(chǎn)品后，在_天內(nèi)(即從20xx年_月_日至20xx年_月_日)做好產(chǎn)品的`相關(guān)測試，并投入試用，同時應(yīng)向甲方如實提供產(chǎn)品相關(guān)的測試情況(測試報告);
�、凇⒃谝�(guī)定的時間內(nèi)(60天)未能完成測試，需向甲方提出延時要求，經(jīng)雙方協(xié)商產(chǎn)品測試延時的具體時間。
③、測試完成后，如果乙方同意購買，應(yīng)及時以書面的形式通知甲方(補簽定貨合同)并支付款項，購買的價格另議;若乙方超過期限未能及時歸還，也未向甲方說明原因，則視為同意購買。④、試用期滿，乙方應(yīng)如期完好歸還樣機，甲方則退還乙方押金。
三、保密協(xié)議：
1、知識產(chǎn)權(quán)：商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記等為甲方所有，若對其使用須經(jīng)甲方同意對其產(chǎn)品的說明書、手冊、文檔等擁有版權(quán)，產(chǎn)品的版權(quán)為甲方所有，乙方不得擅自復(fù)制、修改和轉(zhuǎn)讓。
2、商業(yè)秘密：甲方未公開的有關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)、價格及市場情況等方面信息均為商業(yè)秘密，乙方對此有保密的義務(wù)，不得透露于第三方。
四、本試用合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件同樣有效)，未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同4
室 內(nèi) 裝 飾 工 程
施 工 承 包 合 同 書
二零零九年八月
致力于設(shè)計行業(yè)
打造裝飾品牌
裝飾裝修工程施工合同
發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計 師：
電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法
�。ㄔ斠姽こ淌┕ろ椖看_認(rèn)表及報價單）。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
�。�1）承包人包工、部分包料（詳見報價單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報價說明）；
�。�2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。
�。�3）由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天；
開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。
�。篲____________________元,為不含稅報價（詳見裝修工程報價單）。
第二部分 施工圖紙
_______元，由發(fā)包人支付（此費用包括/不包括在工程價款內(nèi)）。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；
第2條、提供施工期間的水源、電源；
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費用；
第4條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；
第3條、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期（見裝修工程變更單）。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場管理人員保管；
第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更；
�。�2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；
（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收： （1）__隱蔽工程驗收__； （2）__水電工程完工__；
�。�3）__中期驗收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計決算__； （4）ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單（見工程驗收單）。
第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收（否則視同工程合格），填寫工程驗收單（見工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。
第3條、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。
第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價（根據(jù)附工程報價單）。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的.涂料表層脫落；
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；
墻磚超過5處（塊）以上松動、脫落；
地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動、變形（材料質(zhì)量問題除外）。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程款。每項工程增加項目結(jié)算應(yīng)在每次付款時結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分；下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應(yīng)按時開工、停工，并不在施工現(xiàn)場從事與工程無關(guān)的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
�。�1）從竣工驗收之日計算，保修期為壹年。
�。�2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進(jìn)行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進(jìn)行賠償；
（3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。
（4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。
發(fā)包人簽字：
承包人簽字（蓋章）：
樣品買賣合同5
供方(甲方)：
通信地址： 電話： 傳真：
需方(乙方)：
通信地址：電話傳真：
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方 產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
二、交貨時間、地點：甲方應(yīng)在 年 月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號 ，聯(lián)系電話 ；收貨人2姓名 身份證號 ，聯(lián)系電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后 日內(nèi)自行對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報告結(jié)論解決。如檢驗質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的'交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭議解決：甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲 方：（公章） 乙 方：（公章）
甲方（代表）： 乙方（代表）：
年月日 年月日
樣品買賣合同6
上訴人(原審原告)河北科力空調(diào)工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬，董事長兼總經(jīng)理。
委托代理人湯濤，河北科力空調(diào)工程有限公司職員。
被上訴人(原審被告)北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長。
委托代理人安亞利，北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。
上訴人河北科力空調(diào)工程有限公司(以下簡稱科力空調(diào)公司)因與被上訴人北京日月房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱日月房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
科力空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調(diào)公司同日月房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價款為： 21 000元。當(dāng)時雙方約定：科力空調(diào)公司送貨到日月房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺區(qū)芳古園一區(qū)16號樓。日月房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運行3個月后付35%、余款1年付清�？屏照{(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是日月房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費。
日月房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：日月房地產(chǎn)公司先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款，科力空調(diào)公司也給日月房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管科力空調(diào)公司對日月房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是科力空調(diào)公司拿走的。但是，科力空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調(diào)公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：日月房地產(chǎn)公司購買科力空調(diào)公司的排煙補風(fēng)機和風(fēng)機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場后進(jìn)行安裝，后即試運行(1個月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元。XX年底，科力空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
一審法院判決認(rèn)定：科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的.合同，對雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，科力空調(diào)公司、日月房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。日月房地產(chǎn)公司提出“先后付給科力空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清科力空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司4200元，科力空調(diào)公司予以認(rèn)可。對于日月房地產(chǎn)公司給付科力空調(diào)公司16 800元，科力空調(diào)公司予以否認(rèn)，且日月房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明日月房地產(chǎn)公司已給付科力空調(diào)公司16 800元貨款，對此該院不予采信。關(guān)于訴訟時效問題，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》規(guī)定，向人民法院請求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時效期間為2年。按照雙方合同約定和科力空調(diào)公司供貨時間，日月房地產(chǎn)公司向科力空調(diào)公司付清余款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而科力空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟�？屏照{(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實質(zhì)約定的是科力空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供并安裝價值21 000元風(fēng)機這1筆買賣，此后雙方就再沒有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價值21 000元風(fēng)機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產(chǎn)公司關(guān)于科力空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回河北科力空調(diào)工程有限公司的訴訟請求。
科力空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、科力空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求日月房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是日月房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于日月房地產(chǎn)公司方面解釋�？屏照{(diào)公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
日月房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是科力空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經(jīng)審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有科力空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為，科力空調(diào)公司與日月房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。日月房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，日月房地產(chǎn)公司未能提供確實充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時間，日月房地產(chǎn)公司最遲的付款時間應(yīng)在XX年4月，科力空調(diào)公司XX年提起要求日月房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間�？屏照{(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質(zhì)是科力空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆科力空調(diào)公司向日月房地產(chǎn)公司提供價值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定，判決如下： 駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣合同7
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《合同法》、###公共資源交易中心項目編號HNSH-ZCGK20_的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書的要求，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本著平等自愿、誠實信用的原則，簽訂本合同并遵守以下條款：
一、供貨產(chǎn)品的名稱、商標(biāo)、型號、制造廠商、數(shù)量、金額、交貨時間
注：合同總價為包含設(shè)備、運輸、保險、安裝調(diào)試、售后服務(wù)等一切費用在內(nèi)的###范圍內(nèi)規(guī)定的地點交貨價，該價在合同履行期間固定不變。
二、貨物產(chǎn)地及標(biāo)準(zhǔn)
1、貨物為(制造商名稱)全新的(原裝)產(chǎn)品(含零部件、配件、隨機工具等)，表面無劃傷、無碰撞、無任何缺陷。
2、標(biāo)準(zhǔn)本合同所指的貨物應(yīng)符合招標(biāo)文件要求、乙方投標(biāo)產(chǎn)品所列出的配臵、技術(shù)參數(shù)及各項要求，同時應(yīng)符合中華人民共和國國家質(zhì)量及國家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
3、進(jìn)口產(chǎn)品必須具備原產(chǎn)地證明和商檢部門的檢驗證明及合法進(jìn)貨渠道證明。
4、國內(nèi)制造的產(chǎn)品必須具備國家生產(chǎn)許可證、出廠合格證。
5、乙方應(yīng)將所供貨物的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、備品備件、隨機工具等交付給甲方，甲方須知的重要資料應(yīng)附有中文說明。
三、交貨方式和交貨地點
貨物由乙方送貨上門，交貨地點為甲方指定的地點。
四、包裝
乙方交付的貨物應(yīng)為制造商原廠包裝，包裝箱號與設(shè)備出廠批號一致。
五、安裝與調(diào)試
乙方必須負(fù)責(zé)將設(shè)備的安裝并調(diào)試至甲方認(rèn)為的最佳狀態(tài)，甲方不承擔(dān)報價以外的任何費用。
六、驗收方式、質(zhì)量保證期及售后服務(wù)要求
1、(1)供貨商在合同期內(nèi)將貨物送至指定地點后，采購人負(fù)責(zé)組織驗收，由采購人主管部門成立驗收小組。招標(biāo)方對驗收過程進(jìn)行監(jiān)管。如果在合同供貨期內(nèi)不按時供貨并且驗收不合格者保證金將不予退還。直接參與項目采購活動的主要負(fù)責(zé)人不能作為驗收工作的主要負(fù)責(zé)人，驗收應(yīng)按照招標(biāo)要求及中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)內(nèi)容對所供貨的產(chǎn)品品牌型號、數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行核對驗收;中標(biāo)供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證以及相關(guān)的資料。
(2)驗收合格后，有驗收小組組成人員簽署驗收報告，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，該驗收報告將作為付款的主要依據(jù)。
2、貨物的質(zhì)量保證期和免費維修期以乙方在投標(biāo)文件中的承諾為準(zhǔn)。質(zhì)量保證期和免費維修期內(nèi)，乙方對所供貨物包修、包換、包退。
3、質(zhì)量保證期內(nèi)，非人為因素不能使用而更換部分的質(zhì)量保證期和免費維修期相應(yīng)延長。
4、乙方負(fù)責(zé)向農(nóng)戶提供技術(shù)培訓(xùn)、咨詢和服務(wù)。
七、付款方式
貨物經(jīng)采購人驗收合格后，支付合同總額90%，余款轉(zhuǎn)為質(zhì)量保證金，半年后無質(zhì)量問題，結(jié)算其余的'10%的資金。
八、履約保證金
貨物經(jīng)甲方驗收合格后5個工作日內(nèi)，乙方若無違規(guī)行為，將無息退還乙方。
九、違約責(zé)任
1、乙方交付的貨物達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)的，甲方有權(quán)拒收，且乙方須向采購單位支付本合同總價5%的違約金;
2、乙方未能按本合同規(guī)定的交貨時間交付貨物的，從逾期之日起每日按本合同總價2‰的數(shù)額向采購單位支付違約金;逾期十天以上的，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的甲方經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
3、乙方不按其售后服務(wù)承諾響應(yīng)甲方的服務(wù)請求的，乙方須向甲方支付合同總價2‰的違約金。
4、甲方不按合同規(guī)定接收貨物，或無正當(dāng)理由不按政府采購辦的要求辦理結(jié)算手續(xù)的，甲方須向乙方支付本合同總價的2%的違約金，同時乙方可向###政府采購管理部門投訴。
十、提出異議的時間和方法
1、甲方在驗收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)在妥善保管貨物的同時，自收到貨物3天內(nèi)向乙方提出書面異議。
2、甲方因違章操作、保管保養(yǎng)不善等自身因素造成質(zhì)量問題的，不得提出異議。
3、乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在24小時內(nèi)作出處理并予以書面說明;否則，即視為乙方默認(rèn)了甲方提出的異議。
十一、不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應(yīng)在不可抗力事件結(jié)束后1日內(nèi)向?qū)Ψ酵▓�，以減輕可能給對方造成的損失;在取得有關(guān)機構(gòu)的不可抗力證明或雙方諒解確認(rèn)后，允許延期履行或修訂合同，并視情況免于承擔(dān)部分或全部的違約責(zé)任。
十二、爭議的解決
1、合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，若雙方不能通過友好協(xié)商的方式加以解決，可由###公共資源交易中心調(diào)解，也可向###政府采購監(jiān)督管理部門投訴，或向###人民法院提起訴訟。
2、因貨物質(zhì)量問題發(fā)生的爭議，統(tǒng)一由###質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定，其鑒定為最終鑒定。貨物符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，鑒定費由甲方承擔(dān);貨物不符合質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費由乙方承擔(dān)。
十三、其它
1、本合同所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同經(jīng)甲乙雙方法人代表或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效。
3、合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)一份，一份由甲方報采購辦，一份由甲方按相關(guān)規(guī)定報###公共資源交易中心。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣合同8
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的'爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：
_____________________________。
第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
樣品買賣合同9
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的`，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：____________
買受人(乙方)：____________
__________年______月______日
樣品買賣合同10
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于___日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的`交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟佰元，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
______年____月____日
樣品買賣合同11
出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的.交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。第九條
其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________
買受人(乙方)(簽章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
樣品買賣合同12
賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）
地址：____________________地址：____________________
郵編：____________________郵編：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
電子郵箱：________________電子郵箱：____________________
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的'損害亦得請求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
樣品買賣合同13
出賣人：_________（以下簡稱甲方）。
買受人：_________（以下簡稱乙方）。
茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的.交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。
第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：_________
本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
出賣人（甲方）（簽章）：_________ 買受人（乙方）（簽章）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
樣品買賣合同14
甲方（賣方）：
合同編號：G-0502
乙方（買方）：
簽訂地點：上海
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內(nèi)容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件紅木家具應(yīng)符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的樹木名稱，產(chǎn)品標(biāo)識和實際用材符合，且不低于樣品同等質(zhì)量。
第三條 付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內(nèi)付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內(nèi)發(fā)貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔(dān)。乙方繳清貨款，經(jīng)乙方驗貨簽收，甲方應(yīng)在交貨時督促乙方對家具的商標(biāo)、數(shù)量及款式等外觀特征及有無《產(chǎn)品質(zhì)量承諾書》進(jìn)行驗收，乙方發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)場提出，并由雙方協(xié)商達(dá)成解決方案。
第五條 違約責(zé)任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 7 天內(nèi)修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發(fā)現(xiàn)家具質(zhì)量與質(zhì)量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應(yīng)予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的'解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方當(dāng)事 人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 二 種方式解決：
（一）提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號：賬號：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式
樣品買賣合同15
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點：___________
買受人(企業(yè))：__________(以下簡稱乙方)簽訂時間：________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自愿，互惠互利的原則，按照常山XX“三聯(lián)三增”產(chǎn)銷協(xié)作機制建立產(chǎn)銷協(xié)作關(guān)系，以降低XX生產(chǎn)成本，提高XX品質(zhì)，有利于企業(yè)組織生產(chǎn)，促進(jìn)XX銷售，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂合作協(xié)議，具體條款如下：
一、掛聯(lián)基地基本情況：
掛聯(lián)基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數(shù)______株;樹齡________年;
二、掛聯(lián)基地應(yīng)達(dá)到的要求：
1、栽培技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：甲方嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)部門制定的《常山XX“三聯(lián)三增”掛聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》組織實施，并接受企業(yè)等技術(shù)人員的指導(dǎo)，出口基地的則外按照出口基地標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達(dá)到“五個統(tǒng)一”即：統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一生產(chǎn)管理、統(tǒng)一供應(yīng)農(nóng)資、統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，以確保產(chǎn)量和質(zhì)量規(guī)格。
3、如無自然災(zāi)害等不可抗力原因，________年掛聯(lián)基地產(chǎn)量應(yīng)達(dá)到____公斤;二級果以上優(yōu)質(zhì)果率達(dá)_______%;其中特級果率達(dá)_______%.
三、掛聯(lián)雙方生產(chǎn)方面的權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方幫助甲方制定全年生產(chǎn)管理與桔園改造計劃，為達(dá)到優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)示范的目標(biāo)，根據(jù)基地實際情況雙方共同做好如下事項：
�、賹剡M(jìn)行行基礎(chǔ)設(shè)施等方面建設(shè)主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對基地進(jìn)行技術(shù)改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
�、釋嘏渲蒙a(chǎn)工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關(guān)措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權(quán)制定自己的企業(yè)生產(chǎn)與收購標(biāo)準(zhǔn)，但標(biāo)準(zhǔn)不能低于農(nóng)業(yè)部門所制定的生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，并要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少于4次的實地技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
4、乙方積極為甲方提供物質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的各項服務(wù)。
5、甲方要嚴(yán)格按照乙方所提出的要求進(jìn)行生產(chǎn)，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優(yōu)惠政策的補助權(quán)利，其補助要求按照縣有關(guān)文件執(zhí)行。
四、掛聯(lián)雙方的產(chǎn)品收購：
1、按照常山XX“三聯(lián)三增”協(xié)作機制，乙方對甲方掛聯(lián)基地范圍內(nèi)達(dá)到要求的XXX實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。掛聯(lián)基地XX收購數(shù)量最少為：______公斤。
2、乙方收購XX的標(biāo)準(zhǔn)及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特征，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未愈合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的'%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85∽;95的收購價：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價：_______元公斤。
甲乙雙方協(xié)定的標(biāo)準(zhǔn)、價格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間：___________________________________________________
交貨地點：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協(xié)議爭議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中，如在收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)生糾紛，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向常山XX“三聯(lián)三增”質(zhì)量協(xié)調(diào)小組提出協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責(zé)任：
1、由于甲方未按照乙方生產(chǎn)要求或農(nóng)業(yè)部門提出的生產(chǎn)要求實施，無其它合理原因，造成果品質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方有權(quán)拒收不合格產(chǎn)品并將回收多投入的成本及上級的有關(guān)補助。
2、乙方如未能按照合同價收購XXX，則需賠償甲方市場收購價與合同價差價的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協(xié)議未盡事項，由雙方協(xié)商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協(xié)議壹式六份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，監(jiān)證單位、工商局、農(nóng)業(yè)局、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)辦各執(zhí)壹份，雙方簽字后生效。
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
XX編碼：
監(jiān)證單位意見
【樣品買賣合同】相關(guān)文章：
樣品買賣合同02-26
憑樣品買賣合同04-04
設(shè)備樣品買賣合同05-02
樣品買賣合同匯總（15篇）04-17
憑樣品買賣合同樣書01-08
樣品同品同種同類買賣合同01-08
樣品采購合同04-05
樣品合同書05-27