安裝合同(大全10篇)
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的安裝合同10篇，希望對大家有所幫助。
安裝合同 篇1
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達成如下條款：
第一條 乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應保質(zhì)，保量，保工期，保安全，保文明施工達到合格工程標準。
第二條 甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設備及輔助件均由乙方承擔。
第三條 乙方所有施工均應按照國家安全質(zhì)量標準施工，鍋爐安裝使用應符合各項國家標準。
第四條 該鍋爐承攬工程總造價為人民幣
( 元)。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40％;乙方的所有材料到廠后給付工程款30％;鍋爐安裝驗收合格后給付工程款20％;剩余10％的工程款于驗收合格起一年后給付。
第五條 施工工期從 年 月 日起至 年 月 日完工，項目工期為 天。
第六條 乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任由乙方獨立承擔。
第七條 乙方按鍋爐國家安裝標準施工后，由乙方負責組織進行驗收，驗收費用由乙方承擔。
第八條 雙方責任與義務：
甲方：
1、為乙方現(xiàn)場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。
2、按照合同約定，及時撥付工程款。
乙方：
1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質(zhì)量。
2、符合安全生產(chǎn)的要求，文明施工。
3、提供完整的'工程資料。
4、工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。
第九條 輔機設備須符合國家標準，保修一年(驗收合格后起算)。
第十條 除鍋爐單機外其余所有附屬設備、材料均由乙方負責運送到甲方施工場地。
第十一條 違約責任與爭議解決:
1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。
2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，雙方友好協(xié)商，若協(xié)商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。
第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十四條 附輔機設備報價明細表。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
安裝合同 篇2
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其有關其他法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方通過友好協(xié)商，經(jīng)雙方就本工程施工有關事項達成如下條款，望共同遵守。
一、工程名稱：
工程地點：
工程范圍：玻璃安裝、鋁板安裝、鋼架設計變更工程量及外露砼柱、梁均涂刷銀粉色丙烯聚氨酯防腐面漆兩道等內(nèi)容（按實際設計變更通知單中的內(nèi)容為準）。
二、合同工期：
開竣工日期：根據(jù)甲方進度安排；
三、質(zhì)量標準：
工程質(zhì)量標準：合格
四、合同價款：
1、玻璃采購價格為 元/㎡，玻璃爪件單爪材料費 元/套、 雙爪材料費用 元/套、四爪材料費用 元/套；
2、鋁復合板采購價格為 元/㎡（華天牌4mm厚）；
3、玻璃安裝費用為 元/㎡，鋁板安裝費用為 元/㎡；
4、玻璃結(jié)構(gòu)膠費用 元/支，鋁板鋼骨架安裝費 元/㎡.
5、鋁板扣件材料費用 元/㎡；
6、補油漆、拆除玻璃及鋼材搬運至屋頂按計時工日結(jié)算。
五、結(jié)算及付款方式：
六、工程質(zhì)量保修期限：
按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
七、安全生產(chǎn)：
1、在施工過程中要嚴格遵守《安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工安全檢查標準》以及與安全生產(chǎn)有關的`各項安全規(guī)定，必須與乙
方簽訂安全生產(chǎn)責任狀。
2、乙方按建設方及甲方的要求確保現(xiàn)場文明施工。
八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、合同生效：
1、合同訂立時間： .
2、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，價款全部結(jié)清后自動失效。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字或蓋章）：
乙方（簽字或蓋章）：
年 月 日 年 月 日
安裝合同 篇3
合同編號：
簽訂地點：
發(fā)包人（全稱）： 承包人（全稱）： 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 工程地點： 工程內(nèi)容：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期與工期順延
開工日期： 竣工日期： 除不可抗力外，工期均不得順延。
四、質(zhì)量標準與工程量確認
工程質(zhì)量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：元（人民幣）
￥：元
六、合同價款支付方式：
七、工程變更：
八、工程驗收與質(zhì)量保修：
1、工程具備竣工驗收條件，承包人按管件工程竣工驗收有關規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工驗收報告，由發(fā)包人會同承包人及有關部門進行驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見，承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
2、質(zhì)量保修按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
九、安全施工：
承包人應按《安全生產(chǎn)許可條例》、《安全生產(chǎn)法》施工規(guī)范作業(yè)。如出現(xiàn)安全事故，承包人承擔全部責任和費用以及因此而造成的所有經(jīng)濟損失，與發(fā)包人無關。
十、違約責任：
1、工程質(zhì)量必須達到國家消防驗收標準，同時要求消防驗收一次通過，否則造成返工以及返工所發(fā)生的費用由承包人負責直至合格為止，承包人應按合同工期完成工程（工程量）否則每拖延一天罰承包人元，連續(xù)十日或無正當理由累計十日不施工作自動解除合同。對已施工項目概不結(jié)算，作承包人放棄工程款處理，并承擔因此原因給發(fā)包人造成的經(jīng)濟損失。
2、因承包人不履行合同義務，造成工程停工或停延，全部責任由承包人負責，對已施工的`所有工程量概不結(jié)算，并限 日內(nèi)自行退場。
十一、爭議解決方式：按下列第種方式解決
1、請上級主管部門協(xié)調(diào)解決。
2、向工程所在地人民法院起訴。
十二、承包人承諾：
1、承包人因該項目對外產(chǎn)生的債務，全部由承包人負責償還，如因該項目導致發(fā)包人被起訴，承包人愿意作為此案的當事人參加訴訟，并向發(fā)包人承擔法律責任。
十三、其它：
十四、合同份數(shù)：本合同一式肆份，發(fā)包人、承包人各執(zhí)貳份。
十五、合同生效與終止：
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，按國家規(guī)定質(zhì)量保修期滿結(jié)清保修款后本合同終止。
發(fā)包人：承包人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月日 年 月日
安裝合同 篇4
建設單位：（簡稱甲方）
地 址：
施工單位：（簡稱乙方）
地 址：
茲有 工程，經(jīng)過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條：工程地點
第二條：工程內(nèi)容
第三條：承包方式
第四條：工程價款及調(diào)整
1. 工程價款
2．發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調(diào)整；
�。�4）甲方原因造成的.乙方窩工損失或其他得有關損失；
�。�5）合同條款以外得其他增減或調(diào)整；
第五條：付款方式
第六條：合同工期
1.雙方商定總工期為 天。
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
2. 如遇下列情況，經(jīng)甲方代表簽證后，工程可以順延。
�。�1） 甲方不能按合同約定提供開工條件，
�。�2） 工程量變化和設計變更；
�。�3） 非乙方原因得超過4個小時以上時；停水停電停氣
�。�4） 工程款未按時支付；
�。�5） 不可抗力（如地震臺風火災等）
3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款 元，反之每提前一天獎勵 元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
安裝合同 篇5
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方和乙方簽訂的《 天然氣安裝工程施工合同》達成以下補充協(xié)議：
一、甲乙雙方于 年 月 日簽訂的《 天然氣安裝工程施工合同》，合同第四條原內(nèi)容：“承包方式及材料供應：本工程由乙方包工包料統(tǒng)一管理。乙方須按照施工圖設計要求進行材料采購，各種材料必須有出廠合格證和相關質(zhì)量檢驗報告，并經(jīng)甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理認可后方能使用。施工機械、機具及輔料乙方自行解決，費用由乙方承擔�！苯�(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，更改為：
�。�1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程所有材料按照施工圖設計要求由甲方進行材料采購，各種材料必須有出廠合格證和相關質(zhì)量檢驗報告，并經(jīng)監(jiān)理認可后方能使用。
�。�2）施工機械、機具及輔料乙方自行解決，費用由乙方承擔。
二、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，每份具有同等效力，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
負責人：
現(xiàn)場代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
安裝合同 篇6
合同編號：
簽訂地點：
發(fā)包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方： (以下簡稱“乙方”) 依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就 訂立此合同，以資共同遵守。
一、 合同內(nèi)容的金額：見附件清單。
二、 交貨時間、地點、方式：
交貨安裝地點為：
三、 付款方式：
1、合同簽訂后
2、月天內(nèi)付款
3、工程全部完工后
四、 工程要求
工程質(zhì)保期： (從工程完工開始算)不扣質(zhì)保金。
五、 驗收
1、 合同燈具安裝且啟用后，乙方向甲方填寫《工程竣工報驗單》，驗收期為乙方填寫《工程竣工報驗單》后三天內(nèi);
2、 驗收合格后，甲方在《工程竣工報驗單》上簽字及加蓋單位印章。如甲方無正當理由而拖延驗收或不驗收，超過本合同驗收期的，則視為合同產(chǎn)品及安裝已通過甲方驗收合格。
六、 乙方應履行的責任
1、 乙方按時安裝合同產(chǎn)品，并保證工程質(zhì)量;
2、 乙方免費補正、補齊包裝或運輸或安裝過程中造成產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符或損壞、遺失;
3、 工程質(zhì)保期內(nèi)有質(zhì)量問題(不可抗拒除外)，乙方無償維修。
七、 甲方應履行責任
1、 甲方違反合同規(guī)定拒絕接受貨物及安裝的，應承擔因此給乙方造成的損失;
2、 甲方應按合同規(guī)定準時向乙方支付合同貨款;
3、 產(chǎn)品運抵達交貨地點后，甲方應立即派人員對產(chǎn)品進行驗收及簽收;
4、 甲方驗收產(chǎn)品時，如發(fā)現(xiàn)貨物的'品種、數(shù)量、規(guī)格、型號不符，應在到貨時間三個工作日內(nèi)以書面方式向乙方提出異議，以查明產(chǎn)品缺損原因。乙方不承擔任何超期的諸如以上問題的異議。
5、 產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，甲方應承擔其責任及疏忽所造成的損失。
八、 違約責任
違約方向守約方支付合同總價5‰每天的違約金。
九、 不可抗力
任何一方由于不可抗力原因不能屣行合同時，應在不可抗力事件結(jié)束后十日內(nèi)向雙方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得不可抗力證明后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十、 產(chǎn)品所有權
甲方未向乙方付清產(chǎn)品貨款前，產(chǎn)品所有權屬于乙方，其它債權不得與此對抗。
十一、合同附件
經(jīng)雙方簽字蓋章的產(chǎn)品技術圖(與合同配置不符處，以本附件為準); 甲乙雙方營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法人授權委托書; 合同在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商而達成的紀要，與合同具有同等法律效力。
十二、爭議解決
本合同未作規(guī)定的，按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行; 如雙方在合同履行過程中發(fā)生任何爭議;協(xié)商未果，由原告方所在地法院判決。
十三、合同生效
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章，且甲方向乙方支付合同預付款后，即行生效;
本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
代 表 人： 代 表 人：
電話號碼： 電話號碼：
日 期： 日 期：
安裝合同 篇7
發(fā)包單位：
承包單位：
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
為了明確甲乙雙方權利和義務，確保工程質(zhì)量和進度，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況:
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、工程造價：(大寫)￥
5、承包方式：
6、開工日期(以接到甲方的開工通知為準)：
7、竣工日期：
第二條圖紙及資料:
1、乙方負責繪制工程施工圖(設計費用為零)，經(jīng)甲方簽字，做合同附件;
2、工程款報價單，經(jīng)甲方簽字，做合同附件;
3、甲方變更施工指示，應有書面形式，做合同附件;
第三條工程代表:
1、甲方代表(簽字)：
2、乙方簽字(簽字)：
3、各方應對己方工程代表的人選，出具授權委托書，其中應注明委托權限。工程代表負責執(zhí)行本合同以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表，則更換方應向另一方做書面通知并重新出具委托書。
第四條雙方責任:
1、甲方責任：
(1)提供施工用水用電，滿足施工基本條件;
(2)提供施工倉庫用房;
(3)負責協(xié)調(diào)和其它工程商的交叉施工;
(4)按合同約定支付工程款;
2、乙方責任：
(1)嚴格按甲方認可的施工圖紙施工，保證施工安全和施工質(zhì)量;
(2)做好施工管理，保持現(xiàn)場清潔，道路暢通，器材堆放整齊;
(3)負責對甲方指定人員的'相關技術培訓;
(4)不得隨意拆改甲方原建筑結(jié)構(gòu)及各種管線設施等;
第五條工程質(zhì)量及驗收:
1、乙方施工所供材料或設備，列出清單，由甲方負責人驗收質(zhì)量和數(shù)量，并經(jīng)甲方負責人簽字認可方可使用;
2、隱蔽工程須甲方現(xiàn)場驗收，否則乙方可推遲該工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出驗收申請，甲方須在收到申請之日起三日內(nèi)調(diào)試驗收完畢，否則工程竣工之日視為工程甲方已驗收合格日;
4、工程驗收標準、方法、程序：甲方收到乙方驗收申請后，應組織甲方、乙方和其它相關人員，組成驗收小組。參照《工程設計方案》、《工程合同》及相關資料設計標準和要求，由驗收小組共同檢驗，并簽署驗收文件。
5、如工程未經(jīng)驗收甲方就單方使用，即視為工程質(zhì)量合格和甲方驗收合格;
第六條工程保修:
工程保修期為半年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，由乙方免費保修，若因甲方操作不當或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量外)，乙方可以收取維修費和材料費。
第七條工程付款:
1、自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款，即元
2、工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元;
3、剩余5%作為質(zhì)保金，即元，一年內(nèi)付清。 注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。
第九條工程變更：
1、合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始計算施工工期;
2、工程、工期變更：
(1)甲方未及時付款，施工工期順延;從應付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責任歸甲方;
(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。
(3)因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可抗力因素，影響施工以及造成停工 的，因此導致的工期延誤，乙方?jīng)]有責任，工期應順延。
3、如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改變合同相關內(nèi)容、設備位置等，應當作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：
(1)施工工期順延;
(2)根據(jù)設備、材料和工程量增加，相應要增加的工程款;
第十條違約責任:
1、乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金;
2、甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一天按工程總造價的，向乙方支付違約金;
3、如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔;
4、一方擅自解除合同，應按沒有履行部分工程造價的
第十一條商業(yè)秘密:
設計圖紙、場所結(jié)構(gòu)、設計方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報價為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。
第十二條補充條款:
第十三條爭議解決：
如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。
第十四條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份.
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：日期：
安裝合同 篇8
合同編號：
工程名稱：
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
合同簽訂日期：
合同簽訂地點：
xxx工程有限公司依照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程具體情況,雙方協(xié)商達成以下協(xié)議:
第一條：工程概況
1、 工程名稱:xx外圍欄更換
2、 工程地點
3、 工程范圍：
4、 工程用料
第二條：施工工期
1、本工程工期自年 月 日開工，于年 月 日竣工。工期 天.因甲方原因或不可抗因素，導致工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期順延。
2、遇下例情況工期可順延：
�、龠B續(xù)停水停電達4小時以上的；
②出現(xiàn)書面停工要求的；
③出現(xiàn)人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；
�、芊且曳皆蛟斐傻耐９�；
�、菀蚣追轿窗磿r支付工程進度款影響施工；
�、抻捎诩追狡渌蛟斐傻耐９ぃㄈ鐖龅卣砦春糜绊懯┕さ龋�。
基于以上原因造成的停工，可按實際影響施工天數(shù)順延。
第三條：工程變更
任何工程變更，均須甲方下達書面《工程變更通知》，由此引起的工程變更，按實際發(fā)生的工程量結(jié)算。甲方必須在《工程變更通知》下達三日內(nèi)，為每一項工程變更簽定《工程變更結(jié)算單》，作為結(jié)算依據(jù)之一。
第四條：工程造價及結(jié)算方式
1、本工程造價預算（含稅）為 元，大寫 。按元/米計算，結(jié)算時以完工驗收實測數(shù)據(jù)為準。
2、付款方式：該項目全部施工完畢后，經(jīng)甲方驗收合格后付95%，另5%作為工程質(zhì)量保證金，保修期為一年，保修期滿付清余款。
3、乙方需提供發(fā)票。
第五條：甲方責任
1、 無條件提供乙方在施工時的用水用電。
2、 負責協(xié)調(diào)施工中乙方與其他方的關系。
3、 按時拔付工程款，承擔因延期付款而導致的一切經(jīng)濟損失。
4、 若施工過程中城管等有關方面禁止施工，則甲方必須按已完工程量成品計價，及時支付工程款給乙方。
第六條：乙方責任
1、 指定專人為乙方駐工地代表，協(xié)調(diào)解決乙方責任范圍內(nèi)的各項事宜；負責按有關要求組織施工，按期、按質(zhì)、按量完成施工任務。
2、 服從甲方統(tǒng)一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。
3、 嚴格執(zhí)行有關施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定和環(huán)境保護規(guī)定，嚴格按照圖紙施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。
第七條：質(zhì)保期
質(zhì)保期一年，在質(zhì)保期內(nèi)乙方對工程出現(xiàn)的'任何質(zhì)量問題負責，甲方通知后2天內(nèi)乙方派專人到達現(xiàn)場維修施工，對于人為損壞及使用不當造成的破壞不承擔保修責任。
第八條：安全責任
1、 乙方在施工過程中發(fā)生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
第九條：違約責任
1、 合同簽定后，雙方應嚴格遵守各項約定條款。若有一方違約，則違約方除賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失外，還須向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的10%違約金。
2、 本合同履行過程中、發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。若協(xié)商未果，則提請有關部門調(diào)解、仲裁。若仍不能解決問題時，則向工程所在地法院起訴。
第十條：附件
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,工程竣工驗收及結(jié)清余款后自動終止。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
法定代表人：
代 理 人：
代理人身份證
單位地址：
電 話：
開戶銀行：
戶名及帳號：
年 月 日
安裝合同 篇9
設計單位（或施工單位，以下簡稱甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司 建設單位（或業(yè)主，以下簡稱乙方）: 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國頒布的《合同法》要求，為了確保分布式光伏電站項目順利完成，明確甲乙雙方責任、權利和經(jīng)濟關系，鑒定本合同，雙方共同履行。
第一條 甲乙雙方責任
一、 根據(jù)乙方用電要求，甲方經(jīng)過對乙方安裝現(xiàn)場實際勘測，科學 合理的制訂分布式光伏電站安裝方式及容量，確定其項目方案。
二、 乙方的分布式光伏電站項目安裝現(xiàn)場如涉及公共區(qū)域，需要提 供物業(yè)管理部門證明。法人單位需要提供營業(yè)執(zhí)照，自然人需要提供個人身份證明和房產(chǎn)證明。
三、 甲方配合乙方對分布式光伏電站項目申請備案，到電業(yè)管理部 門辦理其項目相關手續(xù)，申請國家度電補貼(國家發(fā)改委20xx文件，分布式光伏電站度電補貼0.42元)。
四、 甲方負責乙方分布式光伏電站一站式服務，提醒乙方對其電站 日常注意事項。甲方提供5年不包擴設備異常損壞的售后服務。
五、 乙方可以自行管理分布式光伏電站，也可以有償委托甲方管理 其電站，需要簽署甲乙雙方分布式光伏電站管理協(xié)議備案。
第二條 項目工期
本項目自 年 月 日開始施工，至 年月
日施工完成并達到驗收條件。甲方協(xié)助乙方整理項目相關資料備案，等待電業(yè)管理部門驗收并網(wǎng)。如因天氣等原因工期延后，延后日期順延；如因甲方或乙方原因造成項目工期延期，經(jīng)甲乙雙方約定，其違約方違約金額按 元/天計算。不可抗拒的因素除外。
第三條 項目承包方式
分布式光伏電站項目，由甲方提供一站式服務，其項目靜態(tài)投資為10元/瓦，按合同要求分步付款。如需開具發(fā)票，需要乙方提供稅賦，普通發(fā)票為項目靜態(tài)投資額的6%，增值稅發(fā)票為項目靜態(tài)投資額的17%。
第四條 項目質(zhì)量
甲方所使用的光伏產(chǎn)品符合光伏元器件國際A類標準，光伏電池組件壽命可達25年，其效率衰減僅為0.8%。項目質(zhì)量達到供電管理部門的供電標準和行業(yè)標準。如光伏組件等設備在保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題由甲方全權負責。
第五條 項目容量方式及合同價格
一、項目容量：根據(jù)乙方用電要求，甲方經(jīng)過對乙方安裝現(xiàn)場實際勘測，根據(jù)電業(yè)管理部門分布式電源接入方案要求，乙方所安裝的分布式光伏電站容量為 Wp。其項目形式為（方框內(nèi)打“√”選擇）： 1、發(fā)電自發(fā)自用□ 2、發(fā)電自發(fā)自用余電上網(wǎng)□ 3、發(fā)電全部上網(wǎng)二、乙方所安裝的分布式光伏電站靜態(tài)投資為：￥ 萬元， 大寫為：￥ 萬 仟 佰 元 角 分。不包括電業(yè)管理部門發(fā)生的一切費用。
第六條 付款方式和付款時限
一、 付款方式（方框內(nèi)打“√”選擇）： 1、 現(xiàn)金□ 2、 支票□ 3、 匯款□
二、 付款時限： 簽訂本合同時，乙方向甲方支付設計保證金為項目靜態(tài)投資額的'10%，設計完成一周內(nèi)乙方向甲方再支付靜態(tài)投資額的80%，項目驗收一周內(nèi)乙方向甲方支付靜態(tài)投資額的10%余款。
第七條 供電管理部門辦理相關并網(wǎng)備案手續(xù)等不包括在項目工 期內(nèi)
第八條 違約責任
在本合同履行期間，甲乙雙方如有違約造成的經(jīng)濟損失，由違約方負責賠償違約金，即項目靜態(tài)投資額的100%。如有未盡事宜，甲乙雙方本著友好協(xié)商的原則處理，補充商榷協(xié)議。如無法解決，甲乙雙方可以向甲方所在地人民法院起訴。
第九條 合同文本數(shù)量
本合同一式六份，甲乙雙方各一份，其余四份發(fā)改委能源處、電業(yè)管理部門備案使用。本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）： 法定（或委托）代表人： 單位地址：本溪市溪湖區(qū)姚溪路2號 開戶銀行： 賬號： 聯(lián)系電話：024-42963188 乙方（蓋章）： 法定（或委托）代表人： 單位地址： 開戶銀行： 賬號： 聯(lián)系電話：
合同簽訂地點：
合同簽訂時間： 年 月 日
安裝合同 篇10
工程發(fā)包方（甲方）：新XX公司
工程承包方（乙方）：甘肅XX公司
甲乙雙方本著自愿、公平、誠實守信為宗旨，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定和《壓力管道安裝修繕工程承包合同條例》等國家行政法律、法規(guī)為依據(jù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，達成以下協(xié)議條款：
一、 工程項目
工程名稱：喀什XX公司的天然氣管道安裝工程。
1、工程內(nèi)容：天然氣D160的`E管（聚乙烯）熱熔管道安裝，全長5095米。
2、承包方式：單包工方式進行（含人力、技術）。所有材料及輔材由甲方負責。
3、工程承包范圍：甲方保證施工現(xiàn)場三通一平。乙方嚴格按壓力管道特種設備、設計圖紙進行施工，確保安全使用。
二、壓力管道安裝及驗收標準
按國家現(xiàn)行有關壓力管道特種設備、建筑標準規(guī)范施工和甲方技術要求驗收。
三、工程造價為：壹拾貳萬元整，（10元）不含稅金。預算合同外其它修理、材料費、工時費按實際所發(fā)生的費用另行結(jié)算。
四、付款方式：
合同簽訂甲方預付乙方60000元整，經(jīng)鍋檢所驗收合格后，甲方向乙方支付該工程的工程款60000元。
五、工期：________年____月____日至________年____月____日完成。
六、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方負責提供施工所需場地，保證施工現(xiàn)場三通一平及施工隊伍按時進場及工作時間，積極配合乙方材料按時到達施工現(xiàn)場。
2、甲方按合同規(guī)定付款要求履約，甲方由于不可抗力原因，未能在本合同規(guī)定時間支付合同款項時，應事先告知乙方，并征得乙方同意。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、乙方在具備條件施工以后，乙方應及時進場，文明施工，不得損壞甲方設備及設施，保持現(xiàn)場衛(wèi)生。
2、乙方必須在合同規(guī)定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗拒原因延誤工期，應事先告知甲方，并征得甲方同意。
3、乙方在施工現(xiàn)場要有完善的項目管理體系，確保此工程的正常運轉(zhuǎn)。
4、乙方要求嚴格按照《建設市政工程施工合同》、施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的相關壓力管道特種設備安裝驗收規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量標準進行施工。
七、安全責任
乙方在施工過程中，應做好職工安全工作，若出現(xiàn)人員安全事故，乙方負全部責任，甲方不承擔任何連帶責任。
八、違約責任
雙方嚴格按以上協(xié)議執(zhí)行，若有違約，可通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商修改。
十、本協(xié)議一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方（章）：
乙方：
地址：
地址：
法人代表： 法人代表：
電話：
電話：____日期：____日期：
【安裝合同】相關文章：
空調(diào)安裝合同安裝空調(diào)的合同08-31
安裝的合同01-14
【經(jīng)典】安裝合同09-16
安裝合同(經(jīng)典)09-16
[精選]安裝合同08-21
（經(jīng)典）安裝合同08-22
(精選)安裝合同08-27
安裝合同08-18
安裝合同（經(jīng)典）08-18
【精選】安裝合同08-30