(經(jīng)典)工程合同9篇

　　隨著人們法律意識(shí)的建立，合同對(duì)我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的工程合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　*******項(xiàng)目道路施工合同

　　發(fā)包人：*****置業(yè)有限公司

　　承包人：

　　經(jīng)過邀請(qǐng)招標(biāo)，發(fā)包人確定 所有空填全 為陽(yáng)光海岸別墅項(xiàng)目路基工程施工單位。依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、 工程項(xiàng)目

　　1.1 工程名稱：*****道路工程

　　1.2 工程地點(diǎn)：位于上海市奉賢區(qū)，莘奉金公路以西，團(tuán)結(jié)塘路以南，金匯塘路以北地塊

　　1.3 承包范圍：總平面圖中 標(biāo)段所示道路路基工程(包括素土夯實(shí)、碎石壓實(shí)、路基排水溝)

　　1.4 承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗(yàn)收通過。

　　1.5 合同價(jià)款：合同總價(jià)(暫定) 元 單價(jià) (綜合單價(jià)包干)

　　大 寫 元

　　1.8 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　1.9 工 期：

　　工程總?cè)諝v工期 天。具體開工日期以招標(biāo)單位書面通知為準(zhǔn)。

　　二.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及圖紙

　　2.1 圖紙

　　2.1發(fā)包人提供：

　　2.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

　　2.2.1 執(zhí)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行國(guó)家、上海市相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;

　　2.2.2 質(zhì)量評(píng)定執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。

　　所有材料必須有出廠證明質(zhì)量保證書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告。

　　三.雙方權(quán)利和義務(wù)

　　3.1 發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)

　　3.1.1 發(fā)包人委派的業(yè)主代表：

　　姓名： 職務(wù)：

　　3.1.2 監(jiān)理單位及委派的工程師：

　　監(jiān)理單位：

　　姓名： 職務(wù)：

　　職權(quán)：對(duì)施工階段質(zhì)量、進(jìn)度以及現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證進(jìn)行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗(yàn)收以及保修階段的相關(guān)工作。

　　3.1.3發(fā)包人主要工作：

　　3.1.3.1 負(fù)責(zé)場(chǎng)地三通一平;

　　3.1.3.2確定水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)，以書面形式交給承包人并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn);

　　3.1.3.3 提供地下管線布置圖、有關(guān)隱蔽障礙物資料;

　　3.1.3.4負(fù)責(zé)組織承包人和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖紙會(huì)審工作，并作好各方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要;

　　3.1.3.5進(jìn)行工程協(xié)調(diào)、管理、驗(yàn)收與及時(shí)安排下道工序;

　　3.1.3.6按合同約定支付工程款。

　　3.2 承包人的權(quán)利和義務(wù)

　　3.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理

　　姓名： 職務(wù)：

　　項(xiàng)目經(jīng)理代表承包人就此工程項(xiàng)目全權(quán)對(duì)發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　3.2.2承包人主要工作：

　　3.2.2.1本合同簽訂后收到發(fā)包方通知 2 天內(nèi)，承包人進(jìn)場(chǎng)完成施工準(zhǔn)備。

　　3.2.2.2嚴(yán)格按照發(fā)包人提供的施工圖進(jìn)行施工，不得擅自更改設(shè)計(jì)要求及工程內(nèi)容。

　　3.2.2.3 負(fù)責(zé)編制施工組織計(jì)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃、用電計(jì)劃，并報(bào)送發(fā)包人及監(jiān)理單位審核批準(zhǔn);

　　3.2.2.4 負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實(shí)施安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用;

　　3.2.2.5做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場(chǎng)施工記錄，配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢查;

　　3.2.2.6工程竣工驗(yàn)收后2周內(nèi)向工程施工總承包單位提供肆套竣工圖及竣工資料;

　　3.2.2.7發(fā)包人在招標(biāo)文件中提出的，承包人在投標(biāo)文件中認(rèn)可且與本合同不矛盾的其他工作。

　　3.2.2.8負(fù)責(zé)所施工工程的驗(yàn)收通過，并保證相關(guān)部門的開通。

　　四、工程價(jià)款

　　a、本工程采用綜合單價(jià)方式，此價(jià)格涵蓋了完成該工程項(xiàng)目所需的包括所有土建安裝費(fèi)用、質(zhì)檢費(fèi)用、水電費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、勞務(wù)、監(jiān)督、趕工措施費(fèi)、開辦費(fèi)、機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費(fèi)用。該單價(jià)在合同實(shí)施期間保持不變，不受市場(chǎng)價(jià)格及政策性價(jià)格的調(diào)整而增減。

　　b.設(shè)計(jì)變更所增加的費(fèi)用，有合同單價(jià)的按合同單價(jià)，沒有合同單價(jià)的根據(jù)上海市93土建定額再結(jié)合上海市有關(guān)文件進(jìn)行編制，如93土建定額中沒有的子項(xiàng)，可套用市政定額中相應(yīng)的子項(xiàng)，費(fèi)率按93土建定額四類下浮 計(jì)取.設(shè)計(jì)變更中所增加的材料：報(bào)價(jià)書中有的按報(bào)價(jià)書，報(bào)價(jià)書中沒有的承包人應(yīng)報(bào)所需材料的名稱、品牌、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、產(chǎn)地、價(jià)格，經(jīng)發(fā)包人審定后方可使用，并作為結(jié)算依據(jù)。

　　d.工程報(bào)價(jià)單詳附件，工程量按實(shí)結(jié)算

　　e.結(jié)算審計(jì)承包人付費(fèi)執(zhí)行采用滬建建(XX)641號(hào)，滬價(jià)費(fèi)(XX)054號(hào)文《工程造價(jià)審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，由發(fā)包人代扣代付

　　五、工程價(jià)款的支付

　　5.1 工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付至合同總價(jià)的 75%;

　　5.2 工程結(jié)算后，支付至工程結(jié)算總價(jià)的95%，其余5 %的質(zhì)量保證金，待質(zhì)量保期滿一年后支付，如保修期內(nèi)由于承包單位原因產(chǎn)生的質(zhì)量問題，由承包單位免費(fèi)維修，如承包單位2天內(nèi)不到，由發(fā)包人處理，所發(fā)生費(fèi)用加10%的`管理費(fèi)由承包人承擔(dān);

　　六.安全文明施工

　　6.1承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對(duì)承包人任何違反現(xiàn)場(chǎng)管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。

　　6.2承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均由承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟(jì)賠償。

　　七.竣工驗(yàn)收

　　7.1承包人在工程具備竣工驗(yàn)收條件前24小時(shí)通知發(fā)包人組織竣工驗(yàn)收。發(fā)包人在收到通知后及時(shí)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后2天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔(dān)自身原因造成整改的費(fèi)用。

　　7.2承包人在通過竣工驗(yàn)收合格后7天內(nèi)向發(fā)包人提供符合上海市城市建設(shè)檔案管理要求的竣工資料肆套�？⒐べY料包括文字資料、竣工圖、工程照片，并提供相應(yīng)的電子文檔資料。

　　八.違約責(zé)任

　　8.1發(fā)包人違約：

　　8.1.1因發(fā)包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費(fèi)用不計(jì)。

　　8.2承包人違約：

　　8.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9條所示工期按時(shí)竣工，每延誤一天，承包人按3000元/天向發(fā)包人支付逾期違約金，并承擔(dān)由此給發(fā)包人帶來的全部損失。

　　8.2.2因承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到本合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由承包人無條件進(jìn)行返工、整改、修復(fù)或采取其它補(bǔ)救措施達(dá)到合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，所產(chǎn)生的費(fèi)用包括重新檢測(cè)所需費(fèi)用均由承包人自行負(fù)責(zé)，并且向發(fā)包人賠償本工程項(xiàng)目總造價(jià)的5%的違約金。如因承包人工程質(zhì)量不符合要求，發(fā)包人、總承包單位提出整改要求后7天內(nèi)承包人仍未予以完善的，發(fā)包人、總承包單位有權(quán)另行安排單位完成相應(yīng)整改工作，由此發(fā)生的費(fèi)用及損失均由承包人承擔(dān)。

　　8.2.3 承包人在施工過程中弄虛作假，采用不合格工程材料的，除責(zé)令返工并賠償損失外，每發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元。

　　8.2.4 如施工完畢后，未能通過相關(guān)部門的驗(yàn)收及開通，招標(biāo)方將不予以支付剩余的工程款，直到驗(yàn)收合格并開通后，發(fā)包人無息支付。

　　九、爭(zhēng)議

　　9.1 在履行合同過程中產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決;若協(xié)商不成，可向上海仲裁委員會(huì)仲裁。

　　十、合同生效與終止

　　10.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;

　　10.2合同訂立時(shí)間：XX年 月 日;

　　合同訂立地點(diǎn)：上海市。

　　10.3發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)，承包人向發(fā)包人交付竣工工程后，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，本合同即告終止。

　　十一、合同附件

　　11.1 投標(biāo)文件

　　11.2 招標(biāo)文件

　　11.3 道路平面圖及標(biāo)段劃分圖

　　11.4 報(bào)價(jià)書

　　十三、合同份數(shù)

　　13.1本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力;

　　13.2副本陸份，雙方各執(zhí)叁份。

　　本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議明確。

　　發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間：

工程合同 篇2

　　1、未取得建設(shè)審批手續(xù)的施工合同的效力如何認(rèn)定?

　　發(fā)包人就尚未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證等行政審批手續(xù)的工程，與承包人簽訂的建設(shè)工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結(jié)前發(fā)包人取得相應(yīng)審批手續(xù)或者經(jīng)主管部門批準(zhǔn)建設(shè)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同有效。

　　發(fā)包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《解釋》)第一條第(二)項(xiàng)規(guī)定的“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義”承攬建設(shè)工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》規(guī)定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動(dòng)主體資格的個(gè)人、合伙組織或企業(yè)以具備從事建筑活動(dòng)資格的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(2)資質(zhì)等級(jí)低的建筑施工企業(yè)以資質(zhì)等級(jí)高的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)以具有施工總承包資質(zhì)的建筑施工企業(yè)的名義承攬工程;

　　(4)有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)通過名義上的聯(lián)營(yíng)、合作、內(nèi)部承包等其他方式變相允許他人以本企業(yè)的名義承攬工程。

　　3、如何認(rèn)定是否屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程?

　　《解釋》第一條第(三)項(xiàng)規(guī)定的“必須進(jìn)行招標(biāo)”的建設(shè)工程的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》第三條的規(guī)定、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定予以確定。法律、行政法規(guī)有新規(guī)定的，適用其新規(guī)定。

　　4、勞務(wù)分包合同的效力如何認(rèn)定?

　　同時(shí)符合下列情形的，所簽訂的勞務(wù)分包合同有效：

　　(1)勞務(wù)作業(yè)承包人取得相應(yīng)的勞務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn);

　　(2)分包作業(yè)的范圍是建設(shè)工程中的勞務(wù)作業(yè)(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務(wù)及小型機(jī)具和輔料。

　　合同約定勞務(wù)作業(yè)承包人負(fù)責(zé)與工程有關(guān)的大型機(jī)械、周轉(zhuǎn)性材料租賃和主要材料、設(shè)備采購(gòu)等內(nèi)容的，不屬于勞務(wù)分包。

　　5、如何認(rèn)定建筑企業(yè)的內(nèi)部承包行為?

　　建設(shè)工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機(jī)構(gòu)或在冊(cè)的項(xiàng)目經(jīng)理等企業(yè)職工個(gè)人承包施工，承包人對(duì)工程施工過程及質(zhì)量進(jìn)行管理，對(duì)外承擔(dān)施工合同權(quán)利義務(wù)的，屬于企業(yè)內(nèi)部承包行為;發(fā)包人以內(nèi)部承包人缺乏施工資質(zhì)為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農(nóng)民低層住宅施工合同、家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修合同的效力如何認(rèn)定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農(nóng)民住宅，或者進(jìn)行家庭住宅室內(nèi)裝飾裝修，當(dāng)事人僅以施工人缺乏相應(yīng)資質(zhì)為由，主張合同無效的，一般不予支持。對(duì)于當(dāng)事人確實(shí)違反企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定承攬工程的，可以建議有關(guān)行政主管部門予以處理。

　　前述合同對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有約定的，依照其約定，沒有約定的，依照通常標(biāo)準(zhǔn)或符合合同目的的特定標(biāo)準(zhǔn)予以確定。當(dāng)事人有其他爭(zhēng)議的，原則上可以參照本解答的相關(guān)內(nèi)容處理。

　　7、當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方要求重新結(jié)算的，如何處理?

　　當(dāng)事人在訴訟前已就工程價(jià)款的結(jié)算達(dá)成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結(jié)算的，不予支持，但結(jié)算協(xié)議被法院或仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定為無效或撤銷的除外。

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人一方以施工合同無效為由要求確認(rèn)結(jié)算協(xié)議無效的，不予支持。

　　8、承包人項(xiàng)目經(jīng)理在合同履行過程中所施行為的效力如何認(rèn)定?

　　施工合同履行過程中，承包人的項(xiàng)目經(jīng)理以承包人名義在結(jié)算報(bào)告、簽證文件上簽字確認(rèn)、加蓋項(xiàng)目部章或者收取工程款、接受發(fā)包人供材等行為，原則上應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為職務(wù)行為或表見代理行為，對(duì)承包人具有約束力，但施工合同另有約定或承包人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道項(xiàng)目經(jīng)理沒有代理權(quán)的除外。

　　9、當(dāng)事人工作人員簽證確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　當(dāng)事人在施工合同中就有權(quán)對(duì)工程量和價(jià)款洽商變更等材料進(jìn)行簽證確認(rèn)的具體人員有明確約定的，依照其約定，除法定代表人外，其他人員所作的簽證確認(rèn)對(duì)當(dāng)事人不具有約束力，但相對(duì)方有理由相信該簽證人員有代理權(quán)的除外;沒有約定或約定不明，當(dāng)事人工作人員所作的簽證確認(rèn)是其職務(wù)行為的，對(duì)該當(dāng)事人具有約束力，但該當(dāng)事人有證據(jù)證明相對(duì)方知道或應(yīng)當(dāng)知道該簽證人員沒有代理權(quán)的除外。

　　10、工程監(jiān)理人員在簽證文件上簽字確認(rèn)的效力如何認(rèn)定?

　　工程監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中簽字確認(rèn)的簽證文件，涉及工程量、工期及工程質(zhì)量等事實(shí)的，原則上對(duì)發(fā)包人具有約束力，涉及工程價(jià)款洽商變更等經(jīng)濟(jì)決策的'，原則上對(duì)發(fā)包人不具有約束力，但施工合同對(duì)監(jiān)理人員的授權(quán)另有約定的除外。

　　11、固定總價(jià)合同履行中，當(dāng)事人以工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更為由要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，因工程發(fā)生設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е聦?shí)際工程量增減，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握，合同對(duì)工程價(jià)款調(diào)整有約定的，依照其約定;沒有約定或約定不明的，可以參照合同約定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程量增減部分予以單獨(dú)結(jié)算，無法參照約定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算的，可以參照施工地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計(jì)價(jià)方法或者計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算。

　　主張工程價(jià)款調(diào)整的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)對(duì)合同約定施工的具體范圍、實(shí)際工程量增減的原因、數(shù)量等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　12、固定價(jià)合同履行過程中，主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，當(dāng)事人要求對(duì)工程價(jià)款予以調(diào)整的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定價(jià)結(jié)算，在實(shí)際履行過程中，鋼材、木材、水泥、混凝土等對(duì)工程造價(jià)影響較大的主要建筑材料價(jià)格發(fā)生重大變化，超出了正常市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范圍，合同對(duì)建材價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)有約定的，原則上依照其約定處理;沒有約定或約定不明，該當(dāng)事人要求調(diào)整工程價(jià)款的，可在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)范圍和幅度之外酌情予以支持;具體數(shù)額可以委托鑒定機(jī)構(gòu)參照施工地建設(shè)行政主管部門關(guān)于處理建材差價(jià)問題的意見予以確定。

　　因一方當(dāng)事人原因?qū)е鹿て谘诱`或建筑材料供應(yīng)時(shí)間延誤的，在此期間的建材差價(jià)部分工程款，由過錯(cuò)方予以承擔(dān)。

　　13、固定總價(jià)合同履行中，承包人未完成工程施工的，工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同約定工程價(jià)款實(shí)行固定總價(jià)結(jié)算，承包人未完成工程施工，其要求發(fā)包人支付工程款，經(jīng)審查承包人已施工的工程質(zhì)量合格的，可以采用“按比例折算”的方式，即由鑒定機(jī)構(gòu)在相應(yīng)同一取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下分別計(jì)算出已完工程部分的價(jià)款和整個(gè)合同約定工程的總價(jià)款，兩者對(duì)比計(jì)算出相應(yīng)系數(shù)，再用合同約定的固定價(jià)乘以該系數(shù)確定發(fā)包人應(yīng)付的工程款。

　　當(dāng)事人就已完工程的工程量存在爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方在撤場(chǎng)交接時(shí)簽訂的會(huì)議紀(jì)要、交接記錄以及監(jiān)理材料、后續(xù)施工資料等文件予以確定;不能確定的，應(yīng)根據(jù)工程撤場(chǎng)時(shí)未能辦理交接及工程未能完工的原因等因素合理分配舉證責(zé)任。

　　14、承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，如何處理?

　　建設(shè)工程施工合同約定發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的竣工結(jié)算文件后一定期限內(nèi)予以答復(fù)，但未明確約定逾期不答復(fù)即視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件，承包人依據(jù)《解釋》第二十條的規(guī)定要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　建設(shè)工程施工合同對(duì)此未作明確約定，承包人僅以原建設(shè)部《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》第十六條的規(guī)定，或者《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)通用條款第33.3條的約定為依據(jù)，要求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，不予支持。

　　15、“黑白合同”中如何結(jié)算工程價(jià)款?

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，或者未規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，但依法經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)程序并進(jìn)行了備案，當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同與備案的中標(biāo)合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　法律、行政法規(guī)規(guī)定不是必須進(jìn)行招標(biāo)的建設(shè)工程，實(shí)際也未依法進(jìn)行招投標(biāo)，當(dāng)事人將簽訂的建設(shè)工程施工合同在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政管理部門進(jìn)行了備案，備案的合同與實(shí)際履行的合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人實(shí)際履行的合同作為結(jié)算工程價(jià)款的依據(jù)。

　　備案的中標(biāo)合同與當(dāng)事人實(shí)際履行的施工合同均因違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定被認(rèn)定為無效的，可以參照當(dāng)事人實(shí)際履行的合同結(jié)算工程價(jià)款。

　　16、“黑白合同”中如何認(rèn)定實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更?

　　招投標(biāo)雙方在同一工程范圍下另行簽訂的變更工程價(jià)款、計(jì)價(jià)方式、施工工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等中標(biāo)結(jié)果的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《解釋》第二十一條規(guī)定的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容變更。中標(biāo)人作出的以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)方捐款等承諾，亦應(yīng)認(rèn)定為變更中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

　　備案的中標(biāo)合同實(shí)際履行過程中，工程因設(shè)計(jì)變更、規(guī)劃調(diào)整等客觀原因?qū)е鹿こ塘吭鰷p、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或施工工期發(fā)生變化，當(dāng)事人簽訂補(bǔ)充協(xié)議、會(huì)談紀(jì)要等書面文件對(duì)中標(biāo)合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行變更和補(bǔ)充的，屬于正常的合同變更，應(yīng)以上述文件作為確定當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的依據(jù)。

　　17、無效建設(shè)工程施工合同中的工程價(jià)款如何確定?

　　建設(shè)工程施工合同無效，但工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，當(dāng)事人任何一方依據(jù)《解釋》第二條的規(guī)定要求參照合同約定支付工程折價(jià)補(bǔ)償款的，應(yīng)予支持。承包人要求發(fā)包人按中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付欠付工程款利息的，應(yīng)予支持。發(fā)包人以合同無效為由要求扣除工程折價(jià)補(bǔ)償款中所含利潤(rùn)的，不予支持。

　　18、《解釋》中"實(shí)際施工人"的范圍如何確定?

　　《解釋》中的"實(shí)際施工人"是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，即違法的專業(yè)工程分包和勞務(wù)作業(yè)分包合同的承包人、轉(zhuǎn)承包人、借用資質(zhì)的施工人(掛靠施工人);建設(shè)工程經(jīng)數(shù)次轉(zhuǎn)包的，實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)是最終實(shí)際投入資金、材料和勞力進(jìn)行工程施工的法人、非法人企業(yè)、個(gè)人合伙、包工頭等民事主體。法院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)際施工人的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意擴(kuò)大《解釋》第二十六條第二款的適用范圍。對(duì)于不屬于前述范圍的當(dāng)事人依據(jù)該規(guī)定以發(fā)包人為被告主張欠付工程款的，應(yīng)當(dāng)不予受理，已經(jīng)受理的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。

　　建筑工人追索欠付工資或勞務(wù)報(bào)酬的，按照工資支付的相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及《北京市高級(jí)人民法院關(guān)于依法快速處理建設(shè)領(lǐng)域拖欠農(nóng)民工工資相關(guān)案件的意見》妥善處理。

　　19、違法分包合同、轉(zhuǎn)包合同的實(shí)際施工人主張欠付工程款的，訴訟主體如何確定?發(fā)包人的責(zé)任如何承擔(dān)?

　　實(shí)際施工人以違法分包人、轉(zhuǎn)包人為被告要求支付工程款的，法院不得依職權(quán)追加發(fā)包人為共同被告;實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告要求支付工程款的，應(yīng)當(dāng)追加違法分包人或轉(zhuǎn)包人作為共同被告參加訴訟，發(fā)包人在其欠付違法分包人或轉(zhuǎn)包人工程款范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。發(fā)包人以其未欠付工程款為由提出抗辯的，應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)舉證責(zé)任。

　　20、不具有資質(zhì)的掛靠施工人主張欠付工程款的，如何處理?掛靠人又將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，如何處理?

　　不具有資質(zhì)的實(shí)際施工人(掛靠施工人)掛靠有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)(被掛靠人)，并以該企業(yè)的名義簽訂建設(shè)工程施工合同，被掛靠人怠于主張工程款債權(quán)的，掛靠施工人可以以自己名義起訴要求發(fā)包人支付工程款，法院原則上應(yīng)當(dāng)追加被掛靠人為訴訟當(dāng)事人，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)給付責(zé)任。因履行施工合同產(chǎn)生的債務(wù)，被掛靠人與掛靠施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　　掛靠人承攬工程后，以被掛靠人名義將工程分包、轉(zhuǎn)包給他人施工，施工人主張欠付工程款的，按照《北京市高級(jí)人民法院審理民商事案件若干問題的解答之五》第四十七條規(guī)定處理。

　　21、發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，如何處理?

　　承包人依據(jù)建設(shè)工程施工合同要求發(fā)包人支付工程款，發(fā)包人主張將其已向合法分包人、實(shí)際施工人支付的工程款予以抵扣的，不予支持，但當(dāng)事人另有約定、生效判決、仲裁裁決予以確認(rèn)或發(fā)包人有證據(jù)證明其有正當(dāng)理由向合法分包人、實(shí)際施工人支付的除外。

工程合同 篇3

　　合同編號(hào)：

　　發(fā)包方： 承包方：

　　按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：

　　5、工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　6、工程質(zhì)量：

　　7、合同價(jià)款（大寫人民幣）：

　　第二條 發(fā)包方工作

　　1、開工前 日，向承包方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明 份，并向承包方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。

　　2、向承包方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。

　　3、指派 （聯(lián)系電話： ）為發(fā)包方駐工地代表或主要聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程材料、工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　4、如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)與業(yè)主辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　5、提供經(jīng)業(yè)主或發(fā)包方確認(rèn)的工程材料清單，內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品牌、其他技術(shù)要求等。

　　第三條 承包方工作

　　1、參加發(fā)包方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交發(fā)包方審定。

　　2、根據(jù)發(fā)包方提供的工程材料清單采購(gòu)合格的工程物料，并由發(fā)包方駐工地代表簽字確認(rèn)。

　　3、指派 （聯(lián)系電話： ）為承包方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)，解決由承包方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　5、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

　　6、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)業(yè)主所滯留的物品、設(shè)施等采取保護(hù)措施。

　　7、施工中未經(jīng)發(fā)包方或業(yè)主的書面同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　8、工程竣工未移交發(fā)包方前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品的保護(hù)。

　　9、參加發(fā)包方或業(yè)主單位主持召開的工程進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)議。

　　第四條 關(guān)于工期的約定

　　1、發(fā)包方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得承包方同意，并支付承包方因趕工采取的措施費(fèi)用。

　　2、因發(fā)包方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3、因承包方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4、因設(shè)計(jì)變更或非因承包方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上（含8小時(shí)，一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。

　　第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)包方要求部分或全部工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)向承包方支付由此增加的費(fèi)用。

　　3、發(fā)包方、承包方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。發(fā)包方不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，承包方可自行驗(yàn)收，發(fā)包方應(yīng)予承認(rèn)。若發(fā)包方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，承包方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延；若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由承包方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　4、由于承包方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由承包方承擔(dān)，工期不順延。

　　5、工程竣工后，承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗(yàn)收，發(fā)包方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如發(fā)包方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知承包方，另定驗(yàn)收日期。但發(fā)包方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)承包方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

　　第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

　　1、雙方商定本合同價(jià)款采用第 種：

　�。�1）固定價(jià)格；

　�。�2）固定價(jià)格加 %包干風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算，包干風(fēng)險(xiǎn)包括 內(nèi)容；

　　（3）可調(diào)價(jià)格：按照國(guó)家有關(guān)工程計(jì)價(jià)規(guī)定計(jì)算造價(jià)，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　2、本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算或質(zhì)保期屆滿時(shí)一次結(jié)清。

　　分期撥款進(jìn)行的條件

　　撥款%

　　金額（元）

　　備注

　　3、工程竣工驗(yàn)收后，承包方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交發(fā)包方。發(fā)包方自接到上述資料 日內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在審查期滿后 日內(nèi)結(jié)清尾款。

　　第七條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

　　1、本工程發(fā)包方提供設(shè)備的，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品。凡約定由承包方提貨的，由承包方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。

　　2、由發(fā)包方供應(yīng)的設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。

　　3、所有工程材料、設(shè)備均由承包方負(fù)責(zé)保管。由于承包方保管不當(dāng)造成損失，由承包方負(fù)責(zé)賠償。

　　4、凡由承包方采購(gòu)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由承包方負(fù)責(zé)。

　　第八條 有關(guān)安全施工和防火的約定

　　1、發(fā)包方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》或其他發(fā)包方提供的'書面標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》和其他相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范。

　　3、由于發(fā)包方確認(rèn)的圖紙或作法說明違反有關(guān)安全操作規(guī)程和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，發(fā)包方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　4、由于承包方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，承包方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　第九條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　1、由于發(fā)包方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，發(fā)包方應(yīng)補(bǔ)償承包方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，發(fā)包方支付承包方 元。發(fā)包方不安合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付發(fā)包方 元違約金。發(fā)包方要求提前竣工，除支付趕工措施費(fèi)用外，每提前一天，發(fā)包方應(yīng)支付承包方 元作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　3、承包方按照發(fā)包方要求，全部或部分工程項(xiàng)目達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價(jià) 款外，發(fā)包方應(yīng)支付承包方 元作為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　4、承包方應(yīng)妥善保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備及堆放的各種物品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。

　　5、發(fā)包方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由發(fā)包方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　6、未經(jīng)發(fā)包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由承包方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

　　7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十條 爭(zhēng)議或糾紛處理

　　1、凡因本合同或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商；協(xié)商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院為準(zhǔn)，按照法律程序進(jìn)行裁判。

　　2、除雙方另有約定或法律另有規(guī)定的，訴訟費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。

　　第十一條 不可抗力

　　1、本合同所稱不可抗力指不可預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、火災(zāi)、動(dòng)亂、罷工、運(yùn)輸事故、空中飛行物體墜落、乙方供應(yīng)商發(fā)生不可預(yù)測(cè)的事故，或其他非合同雙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)等。

　　2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同終止，雙方無需承擔(dān)任何責(zé)任，但本合同另有規(guī)定的除外；

　　3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，免除相應(yīng)的責(zé)任，但本合同另有規(guī)定的除外；

　　4、因發(fā)生不可抗力影響合同履行的，遭受不可抗力的一方須在3日內(nèi)以書面形式通知對(duì)方，并在不可抗力結(jié)束后7日內(nèi)向?qū)Ψ教峤话l(fā)生不可抗力的充分而有效的證明；

　　5、因一方的違約行為導(dǎo)致延期履行合同，導(dǎo)致合同履行遭遇不可抗力的，違約方應(yīng)承擔(dān)不可抗力造成的相應(yīng)損失的賠償責(zé)任。

　　第十二條 其他約定

　　1、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商另行簽訂協(xié)議；若雙方不能簽訂協(xié)議的，按照現(xiàn)行行規(guī)、慣例執(zhí)行。

　　2、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

　　3、本合同履行完成后自動(dòng)終止。

　　第十三條 附件

　　1、施工圖紙或作法說明；

　　2、工程預(yù)算書；

　　3、發(fā)包方提供貨物清單；

　　4、會(huì)議紀(jì)要；

　　5、設(shè)計(jì)變更；

　　6、其他

　　發(fā)包方：（蓋章） 承包方：（蓋章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　簽字代表： 簽字代表：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

工程合同 篇4

　　發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：

　　承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，甲方將蘇北路二標(biāo)段(茂名路東文化路西) ，人行道、側(cè)石、平石等工程分項(xiàng)發(fā)包給乙方，為了保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：

　　一、項(xiàng)目概況及承包范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運(yùn)、混凝土的澆筑、步磚鋪設(shè)、側(cè)石、平石鋪設(shè)、前期原瀝青老路面的切割等工作。

　　二、承包方式

　　1、包質(zhì)量、包進(jìn)度、包安全、包文明施工、包驗(yàn)收、包與其他專業(yè)配合。

　　2、包所有人工作用具工具機(jī)械等。

　　三、工程款支付方式

　　工程款支付：

　　甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外運(yùn)完成支付 元。第二次混凝土的澆筑完成支付 元。第三次側(cè)石平石鋪設(shè)完成支付 元。第四次步道磚完成支付 元。工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結(jié)算，并足額支付乙方的.所有工程款。

　　四、違約金

　　雙方特別約定在違約情況發(fā)生付違約方除需按上述規(guī)定向守約方承擔(dān)，違約責(zé)任外還需額外向守約方負(fù)擔(dān)壹萬元/次的違約金。

　　五、合同生效

　　1、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)積極主動(dòng)協(xié)商解決或申請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。

　　2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　3、本合同由甲乙雙方負(fù)責(zé)人簽字、蓋章后生效，竣工結(jié)算工程款支付完畢后終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　乙方:

　　身份證號(hào)碼:

　　甲方聘請(qǐng)乙方為甲方，為確保勞動(dòng)合同法的順利遵守和雙方合法權(quán)益，特簽訂如下協(xié)議，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、聘用期限_____年____月____日至_____年____月____日。

　　二、乙方應(yīng)向甲方提供以下證件及文件

　　1、原聘用單位的解聘證明、職業(yè)道德證明、不影響資質(zhì)證明(必要時(shí)提供原件);

　　2、大學(xué)畢業(yè)證書(必要時(shí)提供原件);

　　3、身份證復(fù)印件(必要時(shí)提供原件);

　　4、職稱證書(必要時(shí)提供原件)。

　　三、聘用待遇及相關(guān)責(zé)任

　　1、在聘期內(nèi)，甲方每年支付給乙方職務(wù)補(bǔ)貼費(fèi)用為人民幣含稅)，共分兩次支付，協(xié)議簽訂后支付元整;聘用期末支付元整。

　　2、乙方不承擔(dān)甲方的'任何工作責(zé)任(如甲方需乙方在校審中簽字時(shí)，甲方應(yīng)告之乙方，并支付相應(yīng)校審工作費(fèi)用)，但在甲方辦理資質(zhì)年檢及建設(shè)行政主管部門的檢查時(shí)，乙方應(yīng)配合甲方及時(shí)提供有關(guān)證件及文件。

　　3、乙方的職稱證書和相關(guān)文件復(fù)印件使用的范圍僅限于甲方公司企業(yè)資質(zhì)申報(bào)及年檢方面。

　　4、除此之外，甲方在未取得乙方許可的情況下，不得擅自使用乙方證件材料，不得外借其它單位。

　　5、同時(shí)乙方不得將自己的證件相關(guān)材料提供給除甲方以外的第三方使用;否則，由此出現(xiàn)的任何后果與責(zé)任均由違約方全部承擔(dān)。

　　四、附加及其他

　　1、本協(xié)議期滿后，再另行簽訂協(xié)議，如雙方無意續(xù)約，應(yīng)提前一個(gè)月通知對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù);

　　2、如果因?yàn)橐曳皆��?專業(yè)不符，或已有其他單位聘用等)造成甲方公司企業(yè)資質(zhì)申報(bào)不成功，甲方有權(quán)終止協(xié)議，并且乙方退還甲方已經(jīng)支付的聘用費(fèi)。

　　3、其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　本協(xié)議由雙方簽署生效。本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方: 乙方:

　　代表人: 代表人:

　　日期： 日期：

工程合同 篇6

　　甲方：乙方：甲方委托乙方承擔(dān) 工程的部分樁基工程，設(shè)計(jì)為直徑 毫米的灰土擠密樁施工任務(wù)，設(shè)計(jì)要求單樁豎向承載力特征值≧ KN，以測(cè)樁成果報(bào)告為準(zhǔn)，如果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求值，由乙方負(fù)全部施工和經(jīng)濟(jì)責(zé)任并處理至合格為止。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》為基礎(chǔ)，按相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，結(jié)合工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，依法訂立如下合同條款，雙方共同遵守。

　　第一條 工程概況與承包方式

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、承包范圍：樁機(jī)運(yùn)輸安拆、樁尖就位、鋼筋籠制安、攪拌砼、砼澆筑等相關(guān)工作（不含試件制作、原材料送檢報(bào)驗(yàn)）。

　　4、承包方式及價(jià)格：

　　（1）承包方式:綜合單價(jià)

　�。�2）承包價(jià)格：1100元/m3

　　5、質(zhì)量等級(jí)：

　　第二條 工程期限

　　1、開工日期：

　　2、竣工日期：

　　3、總施工期：

　　4、如遇下列情況之一者，工期可順延；

　�。�1）停水、停電、下雨及不可抗拒的自然現(xiàn)象被迫停工。

　　（2）因設(shè)計(jì)變更或政府行為社會(huì)動(dòng)亂被迫停工。

　�。�3）因三通一平達(dá)不到要求或甲方資金不及時(shí)被迫停工。

　�。�4）因地質(zhì)條件變化，各方在研究措施時(shí)無法施工。

　�。�5）因拆遷、占地等未處理好影響施工。

　　（6）因排除地下隱蔽工程或阻礙物影響施工。

　　（7）試樁、基樁檢測(cè)期間耽誤的工期。

　　第三條 甲方責(zé)任

　　1、辦理土地征用、青苗樹木賠償?shù)仁掷m(xù)，做好房屋的拆遷、清除地面、架空和地下阻礙排除等工作，使施工場(chǎng)地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)遺留問題。

　　2、接好施工所需水、電、線路至施工現(xiàn)場(chǎng)，并保證施工期間用水用電的需要，并承擔(dān)費(fèi)用。

　　3、開通施工場(chǎng)地與城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工場(chǎng)地內(nèi)的主要交通干道，滿足施工運(yùn)輸?shù)男枰�，保證施工期間的暢通。

　　4、向乙方提供施工場(chǎng)地的`工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料，保證數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

　　5、辦理施工所需各種證件、批件和臨時(shí)用地、占道及線路專業(yè)用線的申報(bào)批準(zhǔn)手續(xù)。

　　6、測(cè)放出建筑物四個(gè)角的精確點(diǎn)位，將水準(zhǔn)點(diǎn)與座標(biāo)控制點(diǎn)以書面形式交給乙方，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)。

　　7、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。

　　8、向乙方提供的原料必須符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定。

　　9、協(xié)調(diào)、處理施工現(xiàn)場(chǎng)周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物等的保護(hù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　10、工程完工后積極組織基樁測(cè)試工作，并承擔(dān)基樁檢測(cè)所需費(fèi)用。

　　第四條 乙方責(zé)任

　　1、認(rèn)真抓好工序管理，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度，按規(guī)定對(duì)該項(xiàng)工程所使用的材料及預(yù)制構(gòu)件進(jìn)行自檢檢驗(yàn)。

　　2、組織全體施工人員掌握設(shè)計(jì)要求，制定施工技術(shù)措施及施工方案，抓好現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作，如因地質(zhì)原因需進(jìn)行技術(shù)處理的特殊情況，及時(shí)向甲方或有關(guān)單位提出處理方案。

　　3、因乙方原因造成的返工以及人身、設(shè)備等質(zhì)量安全事故概由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　4、工程竣工后，乙方只負(fù)責(zé)乙方的相關(guān)工程竣工資料的簽字和公章簽證。

　　第五條 工程價(jià)款的支付與結(jié)算

　　工程價(jià)款的決算：應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民建設(shè)銀行制定的“基本建設(shè)工程借款的決算辦法”執(zhí)行；在樁檢測(cè)合格后3日內(nèi)完善工程竣工決算審核簽證，乙方憑收款收據(jù)收工程款。

　　第六條 違約和索賠

　　1、工程合同簽定后，若任何一方未履行施工合同規(guī)定的職責(zé)或毀約，則視為違約，應(yīng)由違約方賠償給另一方違約金。

　　2、若乙方不能按合同規(guī)定的工期交付使用，甲方有權(quán)將乙方清除出場(chǎng)，甲方僅支付乙方已完成工程的計(jì)價(jià)款，一切損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　第七條 附則

　　1、本合同未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充條款，被盜條款與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，合同從雙方簽字蓋章后失效，工程竣工結(jié)算全部工程款項(xiàng)后自行失效。

　　甲方（章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　聯(lián)系電話：

　　簽訂時(shí)間： 乙方（章）：法定代表人：委托代理人：聯(lián)系電話： 年 月 日

工程合同 篇7

　　甲方：______________________

　　乙方：________________________

　　根據(jù)甲方公司發(fā)展需要，甲方有意向聘用乙方。雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，達(dá)成如下聘用協(xié)議： 一、經(jīng)甲方同意，甲方聘用乙方為副總工程師，協(xié)助總工程師負(fù)責(zé)公司所需技術(shù)與工程建設(shè)和生產(chǎn)管理。

　　二、擬聘用期限：從 年月日起至 年月日止。

　　三、乙方報(bào)酬：基本工資每月_________元，按照公司薪酬制度進(jìn)行。乙方同時(shí)享有保險(xiǎn),休假,旅游,等公司所提供的一切其他福利待遇。甲方必須為乙方提供良好的工作條件(獨(dú)立房間,食宿,上網(wǎng)，通訊，交通)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　四、乙方權(quán)力：副總工程師對(duì)公司負(fù)責(zé)，享有下列權(quán)力：

　　1．參與公司的技術(shù)管理工作，并向直接領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作；

　　2．參與組織實(shí)施公司決議、公司年度計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃；

　　3．?dāng)M訂公司項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)和技術(shù)方案；

　　4．?dāng)M定公司成果研究、技術(shù)課題攻關(guān)；

　　5．執(zhí)行公司授予的其他職權(quán)。

　　五、乙方職責(zé)

　　1．在項(xiàng)目經(jīng)理或總工程師的直接領(lǐng)導(dǎo)下做好技術(shù)管理、質(zhì)量管理工作，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2．負(fù)責(zé)項(xiàng)目部DCS系統(tǒng)成果研究、技術(shù)課題攻關(guān)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、組織施工設(shè)計(jì)、制訂施工方案，并督促其貫徹落實(shí)。

　　3．配合項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和做好施工單位建設(shè)技術(shù)溝通工作，將項(xiàng)目建設(shè)為具有先進(jìn)水平的陶粒砂自動(dòng)化工業(yè)生產(chǎn)線。

　　4．參與設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審及項(xiàng)目施工工作，保證項(xiàng)目建設(shè)全面達(dá)到陶粒砂生產(chǎn)要求。

　　5．配合設(shè)計(jì)生產(chǎn)單位做好設(shè)備安裝與調(diào)試工作。

　　6．參與組織陶粒砂生產(chǎn)線的階段試車和全流程試車，協(xié)調(diào)處理試生產(chǎn)階段出現(xiàn)的所有技術(shù)問題。

　　7．組織編制生產(chǎn)工藝和設(shè)備的操作規(guī)程。

　　8．組織生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)工作。

　　9．配合銷售任務(wù)與生產(chǎn)經(jīng)理工作，抓好生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)后的`維護(hù)與保養(yǎng)，提高運(yùn)轉(zhuǎn)率。

　　10．抓好生產(chǎn)穩(wěn)定工作，發(fā)現(xiàn)影響生產(chǎn)的問題，快速有效解決。

　　11．參與抓好安全生產(chǎn)管理工作。

　　12．完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　六、乙方禁止行為

　　1．不得利用職位謀取私利。

　　2．未經(jīng)甲方同意，不得以公司名義與自己或者自己的近親屬訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　3．不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。

　　4．不得將公司技術(shù)資料往外泄密與其他個(gè)人或公司。

　　5．不得從事違反法律及公司規(guī)章制度的其他行為。

　　七、違約責(zé)任

　　未經(jīng)雙方協(xié)商,任何一方均不得單方終止本協(xié)議。如一方單方終止協(xié)議，應(yīng)按照國(guó)家法律或勞動(dòng)合同規(guī)定向?qū)Ψ絻敻稉p失。

　　八、本協(xié)議聘任期限為 年，從______年______月_____日起至______年_____月_____日止；協(xié)議期滿，甲方如解聘乙方需提前一個(gè)月通知乙方；甲方未提出解聘乙方的，本協(xié)議按照原條件延長(zhǎng)一年。

　　九、甲乙雙方如有不可預(yù)見事宜需中途解除協(xié)議的,雙方經(jīng)協(xié)商,均不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本協(xié)議未盡事宜，由雙方友好協(xié)商予以補(bǔ)充，補(bǔ)充內(nèi)容作為本協(xié)議的組成部分。

　　十一、本協(xié)議自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效。

　　十二、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　買方（甲方）：華夏建設(shè)發(fā)展有限公司

　　賣方（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》之規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立合同，以便共同遵守。

　　一、 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和質(zhì)量

　　1、產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、價(jià)款：（或附清單） 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 品牌/商標(biāo) 備注 合計(jì)RMB：（小寫）￥ （大寫）

　　2、本合同的單價(jià)為固定綜合單價(jià)，（1）材料原價(jià)、包裝費(fèi)、稅金、保險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)；（2）售后服務(wù)費(fèi)；（3）運(yùn)抵至項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)輸費(fèi)用；（4）卸車費(fèi)用；（5）隨機(jī)備品、配件、工具等；（6）合同標(biāo)的物的試驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi)用；（7）其它： 。

　　3、本合同標(biāo)的物的數(shù)量為暫定數(shù)量，當(dāng)實(shí)際供貨材料數(shù)量與合同清單數(shù)量不一致時(shí)，合同清單上有規(guī)格型號(hào)的，單價(jià)不作調(diào)整，數(shù)量按實(shí)結(jié)算；如清單上沒有該規(guī)格型號(hào)的，須經(jīng)甲方同意并定價(jià)后方可送貨，最終以甲方、監(jiān)理、施工方共同驗(yàn)收合格的材料數(shù)量為準(zhǔn)。

　　4、交貨時(shí)間：需要供貨時(shí)，甲方應(yīng)提前 個(gè)工作日通知乙方，將本批次需供貨數(shù)量清單書面至乙方，乙方在接到通知后 個(gè)工作日內(nèi)將材料（設(shè)備）送到指定地點(diǎn)。

　　二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求），按下列第（ ）項(xiàng)執(zhí)行：

　�。�1）按甲乙雙方在合同中商定的技術(shù)條件、樣品、設(shè)計(jì)圖紙或補(bǔ)充的技術(shù)要求執(zhí)行。

　　三、交貨方法、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　1。交貨方法：乙方將貨送 項(xiàng)目并卸至指定地點(diǎn)，指定收貨人需在收貨清單上簽字，作為結(jié)算依據(jù)。貨物交付之前所發(fā)生的一切費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)均由乙方負(fù)擔(dān)，貨物的所有權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)在貨物交付后轉(zhuǎn)移至甲方。 2。運(yùn)輸費(fèi)用：由乙方承擔(dān)（包含在單價(jià)內(nèi)） 四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)和期限

　　1、貨到指定地點(diǎn)后 個(gè)工作日內(nèi)，甲方通過第 種計(jì)量方式進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收：①點(diǎn)件；②檢尺；③其他 。

　　2、在進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收的同時(shí)，甲方會(huì)同工程監(jiān)理、施工單位對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽檢，并根椐本合同約定的質(zhì)量、技術(shù)要求核對(duì)出乙方提供的質(zhì)量證明文件中各種技術(shù)參數(shù)的符合性。甲方及工程監(jiān)理、施工單位的收貨驗(yàn)收僅作為感觀合格的依據(jù)，不能解除乙方對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量所負(fù)的責(zé)任。

　　五、質(zhì)量負(fù)責(zé)條件及期限：乙方應(yīng)對(duì)其提供的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，產(chǎn)品質(zhì)量的保證是終生的。

　　1、乙方嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)供貨和檢驗(yàn)，確保所供產(chǎn)品是全新的、未使用過的，完全符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求以及環(huán)境保護(hù)的要求。

　　2、乙方對(duì)其所供的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包（包退包換、包修），如合同標(biāo)的物因其質(zhì)量等與合同規(guī)定的不符或其設(shè)計(jì)、工藝、原材料、服務(wù)等缺陷給甲方造成損失的，則要賠償甲方的所有直接和間接的損失。 3、合同標(biāo)的物的質(zhì)量保修期為 年，保修期從 之日起算。

　　六、結(jié)算方式及期限：

　　1、根據(jù)驗(yàn)收合格后的物資數(shù)量進(jìn)行結(jié)算；

　　2、合同標(biāo)的'物驗(yàn)收合格后 天內(nèi)支付貨款 %，滿足何條件時(shí) 內(nèi)付至 %，留 %余款作為質(zhì)量保證金，如無質(zhì)量等爭(zhēng)議存在，在質(zhì)量保（修）證期滿后 個(gè)工作日內(nèi)付清。如有爭(zhēng)議，保證金有效期延長(zhǎng)至爭(zhēng)議解決且所有理賠結(jié)束時(shí)止。 七、違約責(zé)任

　　1。乙方不能或逾期交貨的，應(yīng)向甲方償付不能或逾期交貨部分貨款的 ％的違約金，按日計(jì)算。并承擔(dān)甲方因此造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、乙方提供的合同標(biāo)的物因質(zhì)量原因?qū)е鹿こ坦て谘诱`或不能如期交驗(yàn)，則承擔(dān)全部損失并處以合同總價(jià) %的罰款；

　　3。甲方應(yīng)按時(shí)接收、驗(yàn)收乙方運(yùn)至甲方指定地點(diǎn)的乙方單證齊全的產(chǎn)品，不得無故拖延、責(zé)難。

　　八、其他約定事項(xiàng)：

　　1、乙方及委托的送貨人員在進(jìn)入甲方的施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)要嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理制度，如發(fā)生意外責(zé)任自負(fù)；

　　2、本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份，買方 份，賣方 份。

　　買方（甲方）： 買方（章）：

　　年 月 日 年 月 日

工程合同 篇9

　　1.評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)書的初評(píng)時(shí)，主要檢查的內(nèi)容不包括【B】。

　　A.報(bào)價(jià)計(jì)算的正確性

　　B.評(píng)標(biāo)價(jià)的優(yōu)劣

　　C.投標(biāo)人的資格

　　D.投標(biāo)保證有效性

　　2.監(jiān)理人可單方面提出終止合同的條件之一是【C】。

　　A.委托人拒絕支付通知中監(jiān)理人要求的附加工作酬金

　　B.暫停執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)超過3個(gè)月

　　C.委托人無正當(dāng)理由拖欠監(jiān)理酬金30日以上

　　D.委托人未能為監(jiān)理人提供必需的工程資料

　　3.在監(jiān)理合同履行過程中，委托人提供一部汽車供監(jiān)理人使用。監(jiān)理工作完成后，該部汽車應(yīng)【C】。

　　A.無償歸監(jiān)理人所有

　　B.按使用前的原值付款后歸監(jiān)理人

　　C.歸還委托人，監(jiān)理人無須支付費(fèi)用

　　D.歸還委托人，監(jiān)理人支付折舊等費(fèi)用

　　4.建設(shè)單位在( D )合同中承擔(dān)了項(xiàng)目的全部風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.單價(jià)

　　B.總價(jià)可調(diào)

　　C.總價(jià)不可調(diào)

　　D.成本加酬金合同

　　5.承包商按照工程師的指示對(duì)已隱蔽的工程部位進(jìn)行剝露后的重新檢驗(yàn)。該工程部位隱蔽前曾得到工程師的質(zhì)量認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同規(guī)定的要求，則全部剝露.修復(fù)和重新隱蔽的費(fèi)用損失和工期處理為【B】。

　　A.費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)

　　B.費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān)

　　C.費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延

　　D.工期不予順延，但費(fèi)用由業(yè)主給予補(bǔ)償

　　6.承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料和設(shè)備，應(yīng)( C )。

　　A.發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)

　　B.發(fā)包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用承包人承擔(dān)

　　C.承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用承包人承擔(dān)

　　D.承包人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)，費(fèi)用發(fā)包人承擔(dān)

　　7.某工程項(xiàng)目，發(fā)包人將工程主體結(jié)構(gòu)施工和電梯安裝分別發(fā)包給了甲.乙兩個(gè)承包人。乙承包人在進(jìn)行電梯安裝時(shí)，由于甲承包人不配合，給乙承包人造成了一定的損失，該損失應(yīng)當(dāng)由【B】承擔(dān)。

　　A.乙承包人

　　B.發(fā)包人

　　C.甲承包人

　　D.工程師

　　8.當(dāng)事人申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)自收到裁決書之日起( C )內(nèi)提出。

　　A.1個(gè)月

　　B.3個(gè)月

　　C.6個(gè)月

　　D.12個(gè)月

　　9.FIDIC合同條件規(guī)定，因非承包原因?qū)е鹿こ滩荒苓M(jìn)行規(guī)定的竣工驗(yàn)收，工程師應(yīng)在【C】簽發(fā)工程接收證書，將這部分工程移交給業(yè)主照管和使用。

　　A.提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)之日

　　B.竣工驗(yàn)收之日

　　C.本該進(jìn)行竣工檢驗(yàn)之日

　　D.承包商提交檢驗(yàn)申請(qǐng)之后第28天

　　10.A公司授權(quán)其采購(gòu)員甲到B公司購(gòu)買一批計(jì)算機(jī)，并交給甲已經(jīng)蓋公司公章的空白合同書，甲用此合同書與B公司訂立了購(gòu)買一批電視機(jī)的合同，發(fā)生糾紛后，應(yīng)當(dāng)【D】。

　　A.要求甲支付電視機(jī)的貨款

　　B.A公司向B公司無償退貨

　　C.由B公司交付計(jì)算機(jī)，A公司支付計(jì)算機(jī)的貨款

　　D.由B公司交付電視機(jī)，A公司支付電視機(jī)的貨款

　　11.因承包人的違反合同行為導(dǎo)致工程竣工時(shí)間的延長(zhǎng)，監(jiān)理單位( A )。

　　A.不承擔(dān)責(zé)任

　　B.監(jiān)理單位承擔(dān)全部責(zé)任

　　C.監(jiān)理單位承擔(dān)監(jiān)督不力的責(zé)任

　　D.監(jiān)理單位承擔(dān)連帶責(zé)任

　　12.下列可以構(gòu)成一個(gè)有效的承諾是( B )。

　　A.承諾是由非受要約人做出

　　B.承諾超過期限，但要約人及時(shí)通知該承諾有效

　　C.承諾的內(nèi)容對(duì)要約的數(shù)量提出適當(dāng)變更的

　　D.向不特定的多數(shù)人同時(shí)做出承諾

　　13.設(shè)計(jì)合同生效的時(shí)間是指( C )之日。

　　A.設(shè)計(jì)人收到中標(biāo)通知書

　　B.當(dāng)事人雙方在合同簽字蓋章

　　C.設(shè)計(jì)人收到發(fā)包人的定金

　　D.設(shè)計(jì)人實(shí)際開始工作

　　14.設(shè)備安裝工程中，具備聯(lián)動(dòng)無負(fù)荷試車條件時(shí)，應(yīng)由( A )組織試車。

　　A.發(fā)包人

　　B.承包人

　　C.監(jiān)理人

　　D.設(shè)備供應(yīng)人

　　15.招標(biāo)文件要求工程的施工期限不得超過20個(gè)月，承包商在投標(biāo)書內(nèi)承諾18個(gè)月竣工。施工過程中，工程師因變更批準(zhǔn)順延工期1個(gè)月;填筑工程施工中遇到雖未達(dá)到合同約定不可預(yù)見外界條件等級(jí)的連續(xù)降雨，工程師為了保證工程質(zhì)量，指示該部分的施工停工0.5個(gè)月。則判定承包商提前或延誤竣工標(biāo)準(zhǔn)的合同工期應(yīng)為( A )個(gè)月。

　　A. 19

　　B. 19.5

　　C. 21

　　D. 21.5

　　16.締約過失責(zé)任有別于違約責(zé)任的最重要原因是( C )。

　　A.當(dāng)事人有損失

　　B.當(dāng)事人有過錯(cuò)

　　C.合同尚未成立

　　D.過錯(cuò)與損失之間的因果關(guān)系

　　17.當(dāng)事人以土地使用權(quán)抵押的，抵押合同自( B )之日起生效。

　　A.簽訂

　　B.登記

　　C.履行

　　D.主合同生效

　　18.關(guān)于隱蔽工程與重新檢驗(yàn)的'說法不正確的是( B )。

　　A.工程師未能按規(guī)定時(shí)間提出延期要求，又未按時(shí)參加驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，該檢驗(yàn)視應(yīng)視為工程師在場(chǎng)情況下進(jìn)行的驗(yàn)收

　　B.工程師沒有參加驗(yàn)收，當(dāng)其對(duì)某部分的工程質(zhì)量有懷疑，不能要求承包人對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗(yàn)

　　C.無論工程師是否參加了驗(yàn)收，當(dāng)其對(duì)某部分的工程質(zhì)量有懷疑，均可要求承包人對(duì)已經(jīng)隱蔽的工程進(jìn)行重新檢驗(yàn)

　　D.重新檢驗(yàn)表明質(zhì)量不合格，承包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用和工期損失

　　19.下列哪些財(cái)產(chǎn)可以抵押( C )。

　　A.土地所有權(quán)

　　B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)

　　C.抵押人所有的房屋

　　D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)

　　20.某些緊急工程，特別是災(zāi)后修復(fù)工程，只能采用( D )合同。

　　A.可調(diào)價(jià)的總價(jià)

　　B.不可調(diào)價(jià)的總價(jià)

　　C.單價(jià)

　　D.成本加酬金

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同02-11

正規(guī)工程工程合同12-13

有關(guān)工程工程合同04-14

新版工程工程合同04-23

工程合同工程合同02-21

工程合同書工程合同02-27

建筑工程工程合同06-22

工程土方工程合同02-24

工程工程合同15篇02-24

工程工程合同(15篇)02-25