- 建筑工程承攬合同 推薦度:
- 規(guī)范的工程裝修承攬合同 推薦度:
- 承攬房屋裝修工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
工程承攬合同(匯總15篇)
在人們愈發(fā)重視契約的社會中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?以下是小編精心整理的工程承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
工程承攬合同1
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設(shè)工程施工合同》、及有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī),遵循平等自愿,公平和誠實,信用的原則,經(jīng)雙方就建設(shè)施工之事協(xié)商一致,特簽訂此合同,望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱:名門尚居11#8#樓
二、工程概況:框剪結(jié)構(gòu)
三、承攬方式:攬工不攬料
1、承攬范圍及內(nèi)容圖紙所示前期主體所有一次結(jié)構(gòu)模板安裝工程。
2、乙方承攬該主體一次結(jié)構(gòu)工程模板施工,具體內(nèi)容為圖紙所示主體一次結(jié)構(gòu)的所有內(nèi)容。
(1)乙方在施工中所需機械工具,木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復(fù)制提供。手工電鋸,起釘錘等小機械由乙方承擔(dān)。(含電線)
(2)木工上下料臺(搭拆由乙方負(fù)責(zé))。
四、結(jié)算價格:
基礎(chǔ)地下室,按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層,按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式:
。1)基礎(chǔ)地下室模板拆模完畢,驗收合格后付基材層80%。
。2)一層至四層模板拆模完畢,驗收合格后付三層木板的80%。
。3)四層至十八層木板拆模完畢,驗收合格后,每完成四層付三層90%,其中押一層。
。4)待主體驗收合格,模板方木,拆模完成,按照甲方指定的地方堆放完成,付工程量的90%
。5)剩余10%,待內(nèi)、外粉刷結(jié)束后一次付清。
六、雙方責(zé)任:
A、甲方責(zé)任:
1、甲方全面負(fù)責(zé)對該工程主軸線定位、放線、標(biāo)高操作,乙方安排人配合,并對質(zhì)量控制檢查,驗收,報驗。
2、甲方確保乙方在施工中的材料,機械設(shè)備及維修和小型工具及時供給,乙方施工中所用的材料進(jìn)場由乙方負(fù)責(zé)卸車,裝車由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應(yīng)及時配合乙方施工,協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的一起有關(guān)工程事宜,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
4、甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙方責(zé)任:
1、乙方必須在公司的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格遵守公司的各種管理規(guī)定,做好合同范圍內(nèi)的各項工作,嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范施工。工程質(zhì)量達(dá)到甲方要求合格,爭取優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。
2、施工人員定期組織學(xué)習(xí)新技術(shù)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),學(xué)習(xí)安全有關(guān)法律及各項規(guī)章制度,遵守工地各項規(guī)章制度。
3、所需各種材料必須提前2天報送項目部,施工過程中不得浪費材料,嚴(yán)禁大材小用,做到工完場清。因乙方操作失誤,不聽甲方指揮造成材料浪費,由乙方按市場價格,雙倍賠償,并直接從工程款中扣除。
4、乙方施工隊要配合技術(shù)人員配合甲方施工。保證工程順利施工,因乙方造成返工現(xiàn)象由己方負(fù)責(zé)所有損失。
1、乙方應(yīng)按時完成本合同所簽署的.施工任務(wù),保質(zhì)保量保安全。質(zhì)量合格工程,按圖施工,符合現(xiàn)行規(guī)范要求。
2、安全方面,因乙方操作不當(dāng)造成的安全問題由乙方承擔(dān)全部損失。
3、進(jìn)度按照就愛房指定進(jìn)度要求,進(jìn)行施工,每超過1天,罰款3000元。
4、施工現(xiàn)場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負(fù)責(zé)。
七、文明施工
1、實現(xiàn)施工現(xiàn)場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工,杜絕不文明語言和行為,嚴(yán)懲破壞環(huán)境行為,嚴(yán)懲違章作業(yè),達(dá)到文明施工保證措施。
2、樹立良好管理形象,做到文明施工,創(chuàng)造良好是個環(huán)境,凡進(jìn)入現(xiàn)場的施工人員,必須嚴(yán)格遵守甲方紀(jì)律及各項規(guī)章制度。
3、施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場加強道德教育,樹立文明施工思想,使人人遵守職業(yè)道德,遵守建設(shè)程序,說實話,辦實事,不弄虛作假。
4、施工人員聽從甲方正確布置和安排,遵守項目部的各項制度,推行先進(jìn)技術(shù),科學(xué)管理,有計劃,有步驟,杜絕盲目性,隨意性。
5、在工地不得辱罵,毆打技術(shù)管理人員。不得在施工現(xiàn)場隨意大小便。發(fā)現(xiàn)辱罵毆打技術(shù)管理人員,一切后果由乙方承擔(dān)。
6、在工地不得出現(xiàn)打架斗毆,如出現(xiàn)打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元,由該攬包人承擔(dān),如后果嚴(yán)重,該該人應(yīng)承擔(dān)一切法律及刑事責(zé)任。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,起律作用,未盡事宜,按《勞動法》、《合同法》協(xié)商解決,雙方簽字之日生效。
甲方:(簽字)乙方:(簽字)
身份證:身份證:
電話:電話:
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
工程承攬合同2
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的`材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無關(guān)。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同3
甲方:
乙方:
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
。ㄒ唬┮(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標(biāo)號。其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工。
。ǘ┵|(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護(hù)期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴(yán)格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設(shè)施到位,措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護(hù)的意識,搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作,服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護(hù)好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應(yīng)急措施,杜絕各種安全事故的'發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務(wù),確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負(fù)責(zé)與甲方無關(guān);
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同4
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責(zé)任及權(quán)利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準(zhǔn)。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進(jìn)行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進(jìn)行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風(fēng)、地震等自然災(zāi)害),工期則相應(yīng)順延。
五、甲方責(zé)任及義務(wù):
1、提供施工項目的場地并作技術(shù)交底,組織承包人項目經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結(jié)合甲方意見及要求進(jìn)行。
2、負(fù)責(zé)提供工具材料存放場地,水電有甲方負(fù)責(zé)安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進(jìn)行施工。甲方有權(quán)停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權(quán)終止合同。同時追究乙方責(zé)任,并有權(quán)安排其他施工隊進(jìn)行施工。所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
5、乙方進(jìn)場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關(guān)手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責(zé)任及義務(wù):
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進(jìn)行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟(jì)損失以及引發(fā)的刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認(rèn)真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責(zé)任及過錯,甲方有權(quán)起訴并追究乙方法律責(zé)任。
6、乙方進(jìn)場施工人員必須提供人身安全保險的有關(guān)證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負(fù)責(zé)人簽署安全責(zé)任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進(jìn)入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權(quán)拒絕施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學(xué)安全事故以及處理事故所發(fā)生的`一切費用由乙方全部承擔(dān),甲方概不負(fù)責(zé)。
七、其他:
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應(yīng)在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關(guān)此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導(dǎo)致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進(jìn)行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細(xì)則條例,乙方負(fù)責(zé)人組織施工人員認(rèn)真學(xué)習(xí)條例后,簽名申明以學(xué)習(xí)施工安全細(xì)則條例后進(jìn)入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同5
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項目:電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(含建安發(fā)票):叁拾伍萬元整(350000。00)
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責(zé)任:
1。施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;
2。施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);
3。在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4。施工人員必須有工傷保險。
5。因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同6
甲方:_________乙方:_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責(zé)任范圍:
第四條乙方責(zé)任范圍:
第五條技術(shù)要求:
第六條工期、驗收程序及質(zhì)保期:
1。施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2。每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結(jié)算時將從工程款直接扣除。
3。質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的`各種問題,由乙方無償修復(fù)或更換。
第七條其它要求:
1、施工中乙方接受甲方項目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3、乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無償進(jìn)行修復(fù)。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同7
發(fā)包方:
承包方:
合同編號:
簽訂時間:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在履行承包合同過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目
一、建設(shè)單位:
二、工程名稱:
三、承包范圍:
四、組成合同的文件
1、本合同各項條款;
2、圖紙;
3、雙方有關(guān)工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限
一、根據(jù)使用需要,商定工程總工期為個工作日,暫定年之日起算起。
二、遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延。
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供施工場地、水、電,影響進(jìn)場施工的。
2、重大設(shè)計變更,使設(shè)計方案改變造成施工無法進(jìn)行而影響進(jìn)度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進(jìn)度款而影響施工的'。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內(nèi),就延遲的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后,應(yīng)在三天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù),逾期不予答復(fù),承包方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。
第三項工程款的支付與結(jié)算
工程價款的支付與結(jié)算,應(yīng)根據(jù)中國人民銀行規(guī)定的“基本建設(shè)工程價款結(jié)算辦法”結(jié)合建筑的特殊情況,按以下方式結(jié)算:
1、承包方在材料進(jìn)場后,發(fā)包方即支付合同總價的,計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內(nèi),發(fā)包方應(yīng)支付合同總價的,計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格,留5萬元保修金30天內(nèi)一次性支付。
4、工程完工后,承包方需在天內(nèi)進(jìn)行驗收,給予確認(rèn)或提出修改意見。逾期未給予答復(fù)的,則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質(zhì)量
一、本工程質(zhì)量經(jīng)雙方協(xié)定要求達(dá)到合格工程。
二、承包方必須嚴(yán)格按照施工圖紙說明文件和技術(shù)修改通知單進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工
一、承包方應(yīng)自帶滅火器、保險帶進(jìn)場施工,遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采用必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔(dān)。
三、發(fā)包人應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進(jìn)行施工。因發(fā)包人原因?qū)е碌陌踩鹿,由發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法
任何一方違反合同規(guī)定,由雙方協(xié)商解決,若雙方協(xié)商不成,可向人民法院起訴訟。
第七項附則
一、本合同一式份,承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字,或加蓋雙方公章、合同專用章即生效,工程竣工驗收符合要求,結(jié)清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后,承、發(fā)雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同8
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商同意,簽訂雙方嚴(yán)格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:
2、工程地點:
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方三日內(nèi)支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預(yù)付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調(diào)試完畢后,經(jīng)甲方驗收合格后,三日內(nèi)甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金:合同金額元整,(小寫)保修期為一年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán),同時提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點場地供乙方現(xiàn)場安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用,提供乙方進(jìn)場安裝人員的.食宿,并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點與坐標(biāo)控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場交驗,確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān),并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸及負(fù)擔(dān)運輸費用。
5、售后服務(wù),一年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),一年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后,工期相應(yīng)順延:
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗收標(biāo)準(zhǔn):以雙方確認(rèn)之樣品門實物為制作標(biāo)準(zhǔn),安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報驗通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi),甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同9
甲方:________________
乙方:________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》以及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致意見,為明確雙方在履行過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,就乙方承攬甲方土方倒運工程等事宜,制定本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
1、施工范圍
施工范圍內(nèi)土方倒運到甲方指定現(xiàn)場。
2、計量方式及價款
以車次數(shù)計量,______元/車,車輛為后八輪,每車不少于___立方。
3、工程款支付
3.1乙方持雙方結(jié)算驗收單據(jù)并附發(fā)票掛賬。
工程施工期支付到結(jié)算金額的50%;工程竣工后,全部驗收合格,支付到總結(jié)算價款的70%;驗收合格后次年春節(jié)支付到總價款的90%,剩余10%作為質(zhì)量保證金,工程質(zhì)保期為2年,待工程竣工后無質(zhì)量問題后無息返還。
3.2乙方使用的運輸車輛機械、燃油等費用均由乙方自行承擔(dān)。
4、甲方責(zé)任
4.1按本合同約定的期限支付工程款;
4.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的協(xié)調(diào)指揮,派出技術(shù)人員對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查,給予乙方施工必要的協(xié)助與支持;
4.3.向乙方提供與本合同相關(guān)資料,且就本工程及相關(guān)項目向乙方進(jìn)行技術(shù)交底;;
5、乙方責(zé)任
5.1乙方服從甲方現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工等管理機構(gòu)的管理;承擔(dān)工程項目的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工負(fù)責(zé);
5.2乙方必須將土方運輸?shù)郊追街付ǖ牡攸c,不得外運和亂棄;
5.3乙方按時組織施工,保質(zhì)、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內(nèi)容;
5.4乙方應(yīng)對施工工人進(jìn)行安全生產(chǎn)方面的教育,杜絕安全事故。
5.5乙方應(yīng)保證運輸車輛機械狀況良好,隨機附件、隨機工具、證照齊全并合法有效。
5.6乙方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人員應(yīng)全天候聽從甲方人員的合理指揮和安排,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),積極認(rèn)真的工作態(tài)度配合甲方順利完成施工任務(wù)。
同時,乙方應(yīng)遵守甲方單位的有關(guān)規(guī)章制度,遵紀(jì)守法。
5.7乙方在運輸車輛出現(xiàn)故障后,應(yīng)及時派人到現(xiàn)場維修,若乙方不能及時排除故障影響施工時,應(yīng)將故障車輛立即移出施工現(xiàn)場,另調(diào)車輛繼續(xù)施工。
5.8乙方確保車輛駕駛?cè)藛T持有操作證、駕駛證原件,甲方留存的復(fù)印件應(yīng)加蓋乙方公章。
5.9乙方必須提供車輛的相關(guān)有效證件,甲方留存的復(fù)印件應(yīng)加蓋乙方公章。
5.10乙方應(yīng)在接到甲方退場通知規(guī)定的時間內(nèi)退出施工現(xiàn)場,因乙方拖延而發(fā)生的費用由乙方自負(fù),并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
6、安全與環(huán)保
6.1乙方車輛駕駛?cè)藛T須熟悉并自覺遵守執(zhí)行行業(yè)主管部門頒發(fā)實施的有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及甲方的各項規(guī)定。
6.2施工時,乙方車輛駕駛?cè)藛T及隨車人員應(yīng)對作業(yè)環(huán)境仔細(xì)查看,對車輛進(jìn)行認(rèn)真檢查,確定無隱患后方可施工,一經(jīng)開工,就表示乙方確認(rèn)符合安全要求和處于安全狀態(tài),乙方對施工過程中產(chǎn)生的后果自行負(fù)責(zé)。
如甲方違章指揮作業(yè),乙方操作人員有權(quán)拒絕施工。
6.3如發(fā)生安全事故,乙方隨機人員必須立即以最快捷的方式向甲方報告,并組織全力救險,保護(hù)事故現(xiàn)場。
6.4由于乙方原因造成的安全事故,由乙方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,且所造成的甲方財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;造成的人員傷亡,乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定對傷亡人員或家屬進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償,主動處理好善后工作。
乙方應(yīng)承擔(dān)由于事故善后處理不當(dāng)而產(chǎn)生的`影響甲方工作的事件給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失等相關(guān)責(zé)任。
由于甲方原因造成安全事故,由甲方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任和賠償,乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行善后處理工作。
6.5對甲方所發(fā)出的安全整改通知,乙方應(yīng)在甲方指定的期限內(nèi)立即派人整改完畢,乙方在接到甲方安全整改通知后的指定期限內(nèi)仍未整改的,甲方委托第三方整改,由此產(chǎn)生的費用全部由乙方承擔(dān),并賠償因此給甲方造成的全部損失。
6.6凡由于乙方管理及自身預(yù)防措施不力造成的安全質(zhì)量問題、環(huán)境污染、火災(zāi)、交通事故(含施工現(xiàn)場內(nèi))等事故,所引起的相關(guān)責(zé)任及事故善后處理,均由乙方自行承擔(dān),因此給甲方造成的全部損失由乙方賠償,甲方可追究乙方責(zé)任。
7、其他責(zé)任
7.1在車輛倒運土方期間,因乙方原因造成事故或給第三方造成的損失,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和費用。
7.2在土方倒運工作停滯期間,乙方應(yīng)將車輛按甲方要求停至指定地點,不得妨礙其他工程項目施工,并積極檢修保養(yǎng)設(shè)備,保證施工車輛在工作中保持良好狀態(tài)。
檢修保養(yǎng)費用由乙方承擔(dān)。
8、違約責(zé)任
乙方須按甲方要求時間組織車輛進(jìn)行施工,在施工期間內(nèi),如有一方不履行合同所約定的條款,違約方須承擔(dān)違約責(zé)任。
乙方未經(jīng)甲方同意不得擅自退場,否則甲方有權(quán)終止合同、工程款不予結(jié)算支付,并賠償甲方因此所產(chǎn)生的全部損失。
9、爭議的解決方式
在本合同履行過程中,若發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過雙方友好協(xié)商解決,如通過協(xié)商達(dá)不成一致的,應(yīng)向______人民法院提起訴訟。
10、合同的生效和終止
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方在履行完全部合同義務(wù)后自行終止。
本合同產(chǎn)生的債權(quán)雙方約定不得轉(zhuǎn)讓。
11、合同份數(shù)
本合同壹式___份,其中甲方執(zhí)___份、乙方執(zhí)___份,具有相同的法律效力。
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):________________
法人代表:________________ 法人代表:________________
或委托代理人:________________ 或委托代理人:________________
開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________
賬號:________________ 賬號:________________
工程承攬合同10
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負(fù)責(zé)的設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、維護(hù)等工作。甲方負(fù)責(zé)投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構(gòu)成
工程總費用為:¥元。
大寫:人民幣整。
工程所需產(chǎn)品具體要求:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應(yīng)提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓(xùn)
1、乙方負(fù)責(zé)(甲方協(xié)助)運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓(xùn)。
2、安裝方式、位置及,由甲方確認(rèn)后執(zhí)行。
3、乙方承擔(dān)的具體工作包括:
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
(4)對甲方操作人員的培訓(xùn)。
4、甲方承擔(dān)的具體工作包括:
(1)及時提供工程安裝的具體要求,安裝場地的施工條件說明及通訊距離規(guī)定。
(2)派出一名專職人員負(fù)責(zé)配合乙方安裝。在乙方進(jìn)入現(xiàn)場施工時,負(fù)責(zé)提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的有關(guān)辦證、與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關(guān)費用。
(5)甲方應(yīng)對工程施工提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施,乙方向甲方提出基礎(chǔ)工程施工的標(biāo)準(zhǔn)。
五、工程維護(hù)
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負(fù)責(zé):
六、工程進(jìn)度及驗收
1.工程工期總計()天,從甲方預(yù)付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的()天內(nèi),甲方應(yīng)對整個顯示屏工程進(jìn)行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同各項條款規(guī)定及相關(guān)技術(shù)規(guī)范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當(dāng)理由在安裝調(diào)試完畢后的()天內(nèi)不對工程進(jìn)行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的'工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔(dān)工程逾期的責(zé)任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應(yīng)按合同有關(guān)條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結(jié)算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內(nèi),甲方預(yù)付乙方工程款%,計¥元,合同生效。
2.產(chǎn)品運抵甲方安裝現(xiàn)場后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;安裝調(diào)試完畢后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;驗收后,甲方在()天內(nèi)將工程余款%,計¥元支付給乙方全部結(jié)清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,產(chǎn)品產(chǎn)權(quán)歸乙方所有?罡肚搴,產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號,乙方不予承認(rèn),由此造成的后果由甲方自行承擔(dān)。
八、違約罰則
1.由于乙方原因,工程未能按預(yù)定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應(yīng)向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量。否則,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預(yù)付工程款,則甲方應(yīng)向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術(shù)資料或不履行協(xié)作義務(wù)等原因,造成工程不能按期完成,乙方除有權(quán)將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責(zé)任應(yīng)由甲方承擔(dān)。
九、特別約定:(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應(yīng)本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。
十一、附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預(yù)付工程款到達(dá)乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發(fā)生變化,應(yīng)書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽定補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細(xì)地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細(xì)地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
工程承攬合同11
甲方:
乙方:(簡稱乙方)
按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結(jié)合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設(shè)工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達(dá)成如下協(xié)議。
一、工程范圍及工程價格
1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
2、工程價格:基礎(chǔ)開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
二、工程規(guī)格、質(zhì)量
。ㄒ唬┮(guī)格
1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30公分。
4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標(biāo)號。
其它預(yù)埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導(dǎo)施工。
。ǘ┵|(zhì)量
1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
3、蓋板和十字梁必須震動密實。
4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
5、砂漿必須用攪拌機拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護(hù)期間要經(jīng)常保持濕潤。
三、施工安全
1、乙方在施工過程中嚴(yán)格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設(shè)施到位,措施得力。有技術(shù)指導(dǎo)人員現(xiàn)場指導(dǎo)。
2、乙方必須加強施工隊人員的.安全管理和自我保護(hù)的意識,搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作,服從公司技術(shù)管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護(hù)好公司的各種生產(chǎn)設(shè)施和安全設(shè)施,損壞趙佳賠償。
3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應(yīng)急措施,杜絕各種安全事故的發(fā)生。
四、結(jié)算方式
1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應(yīng)付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應(yīng)付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
五、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務(wù),確保乙方施工;
2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負(fù)責(zé),與甲方無關(guān),不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權(quán)終止合同;
4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負(fù)責(zé)與甲方無關(guān);
六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
甲方:乙方:
代表人簽字:
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
工程承攬合同12
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________________________。
2、工程地點:__________________________________ 。
3、承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,設(shè)計費(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整,大寫金額:圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日,時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的.各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
五、驗收和標(biāo)準(zhǔn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、違約責(zé)任:
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)維修。
九、其他:
1、本合同一式份,2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
工程承攬合同13
建設(shè)單位:(以下簡稱甲方)
施工單位:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構(gòu):——————————————————————————————————
4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他:本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同,總造價為(大寫):人民幣:萬元,(大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
。3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為:固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場3日內(nèi),甲方支付合同總價的%預(yù)付款,場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的,按國家合同法有關(guān)規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機構(gòu)審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期年月日,具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場施工時;
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方:
1、——年——月——日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、——年——月——日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的'施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計時,本合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計時,在本合同簽訂之日起3日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會后3日內(nèi),由甲方書面提出會審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應(yīng)書面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
。1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
。2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn);
。3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
。5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
。6)乙方項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審,向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
。1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更,須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計時,應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理,費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時,應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價的5%,保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時,因設(shè)計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門顏色:
4、內(nèi)門顏色
建設(shè)單位:承攬單位:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
經(jīng)辦人:經(jīng)辦人:
電話:開戶銀行:
賬號:
電話:
身份證號:
工程承攬合同14
甲方:____________
乙方:____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設(shè)單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、_____核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的`情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機關(guān)檢查,并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
工程承攬合同15
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利,根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī),經(jīng)過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
一、工程名稱:
二、工程承攬范圍:
三、工程總價:
四、工程款支付:
乙方完成工程總量的'50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題,給予一次性付清。
五、工程期限:
工程于20xx年xx月xx日開工,到20xx年xx月xx日結(jié)束,工期天。提前一日完工獎元,延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求:
乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認(rèn)后,根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度,甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認(rèn),作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程承攬合同】相關(guān)文章:
工程承攬合同06-13
工程承攬合同08-15
承攬工程合同02-28
關(guān)于工程承攬合同08-29
工程最新承攬合同11-24
工程承攬合同范本08-19
工程承攬合同 15篇06-13
工程承攬合同15篇04-01
2022年工程承攬電子合同04-08
變電工程承攬合同通用11-15