學(xué)校施工合同3篇【必備】
在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的學(xué)校施工合同，歡迎大家分享。
學(xué)校施工合同1
發(fā)包方（以下稱甲方）：____________
聯(lián)系方式：____________
地址：____________
承包方（以下稱乙方）：____________
聯(lián)系方式：____________
地址：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________________________________。
2、工程地點：_________________________________________________。
3、工程內(nèi)容：________________________________________________。
4、承包形式：_________________________________________________。
二、工程期限
1、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、開工日期：_______年_______月_______日。
3、竣工日期：_______年_______月_______日。
三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期可相應(yīng)順延
１、在施工中如因停電８小時以上或連續(xù)間歇性停電３天以上（每次連續(xù)４小時以上），影響正常施工；停電2天以上。
2、因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素。
�。�、因人力不可抗拒的`其他因素而延誤工期。
四、建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購
1、工程材料、設(shè)備由乙方采購。包工包料。
2、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證才能用于工程。
五、工程驗收和付款
經(jīng)核算，建設(shè)工程總價為：______________元，工程竣工后，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
六、附則
1、甲方代表：_____________________。
2、乙方代表：_____________________。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（簽章）：____________
簽訂日期：_______年_______月_______日
乙方（簽章）：____________
簽訂日期：_______年_______月_______日
學(xué)校施工合同2
甲方：____________（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進行港口中小學(xué)籃球場等工程施工，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程內(nèi)容：
1、圍墻：________米
2、籃球操場（1個）：________平方米
3、新食堂前水泥地面：________平方米
4、臺價：________平方米
5、乙方在完成籃球場、圍墻等施工后，要做好圍墻的排水系統(tǒng)，保證圍墻的正常使用。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：________年____月____日—________年____月____日。
四、工程價款及支付：
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意本合同中標(biāo)價包干合同，其承包價________元。（全部費用包干）
2、甲方依據(jù)合同確認的價款，按進度分階段支付給乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或轉(zhuǎn)付款要求）。
�、俸贤炗喓螽�(dāng)日內(nèi)，甲方支付乙方________元預(yù)付款；
�、诰唧w工程量按實際驗收的方量為準(zhǔn)。
�、酃こ塘渴┕ね瓿�50%，經(jīng)甲方書面確認質(zhì)量符合要求后五日內(nèi)，支付完成工程量總價的80%給乙方；
④全部施工完畢經(jīng)甲方書面確認質(zhì)量符合要求后十五日內(nèi)，支付款達到合同總價的80%給乙方；
�、菘⒐べ|(zhì)檢驗收合格后，支付工程尾款給乙方，（乙方需提供工程發(fā)票）。留工程決算總價的3%作為保修金。保修金在保修期滿乙方完成全部保修內(nèi)容后一月內(nèi)支付（保修期按雙方協(xié)商時間兩年為準(zhǔn)，從________年____月____日開始計算）。
五、成品及半成品保護：
1、工程成品及半成品保護工作，從進場施工至該項工程驗收確認為止應(yīng)由乙方自行負責(zé)。
2、乙方應(yīng)制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作。
3、乙方應(yīng)協(xié)助甲方搞好項目周邊的工作，杜絕發(fā)生各種糾紛。如果出現(xiàn)糾紛，乙方應(yīng)自行與有關(guān)責(zé)任方協(xié)商解決，確保工程項目正常進行。
六、施工管理及協(xié)調(diào)：
1、乙方應(yīng)針對本工程特點制定施工方案（具體工期安排）交甲方審核。
2、為加強現(xiàn)場管理，其施工負責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系。
3、乙方應(yīng)加強其施工人員的.安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關(guān)規(guī)定，自覺服從甲方有關(guān)現(xiàn)場安全文明施工的各項規(guī)定，杜絕安全事故、治安、刑事案件的發(fā)生，維護好現(xiàn)場文明施工形象。若發(fā)生上述事件，乙方應(yīng)自行與責(zé)任方協(xié)商解決。
4、在乙方施工過程中，如果發(fā)生安全事故，由乙方自己承擔(dān)責(zé)任，與甲方無關(guān)。
5、在施工過程中，若因乙方原因?qū)е抡麄�工程項目產(chǎn)生不良影響，甲方有權(quán)向乙方索賠，其損失按實計算（直接、間接損失），其費用直接從工程款中扣除。
七、工程質(zhì)量保修與售后服務(wù)：
在保修期內(nèi)，所發(fā)生的故障，由乙方負責(zé)無償返修，乙方應(yīng)在接到甲方電話通知2天上門維修，超過此時間限制，乙方承擔(dān)此項維修費用的雙倍違約賠償金。
八、違約責(zé)任：
1、乙方未按合同條件規(guī)定的質(zhì)量要求施工，甲方有權(quán)暫扣相關(guān)部分工程款直至乙方返工符合質(zhì)量要求，乙方自行承擔(dān)返工費用，且工期不得順延，還應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的經(jīng)濟損失（費用按實計算）。
2、若因乙方原因而致圍墻工程工期延誤，則每延遲一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金100元。工程質(zhì)量未達國家市政工程驗收標(biāo)準(zhǔn)合格等級，其價格按總價下浮10%結(jié)算。并賠償由此給甲方造成的全部損失（包括直接損失和間接損失）。甲方有權(quán)直接解除合同。
3、以上違約金甲方可直接從應(yīng)付工程款中扣除。
4、超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約，甲方有權(quán)變更或解除合同。
九、本合同一式三份，甲方、乙方及教委各執(zhí)壹份。經(jīng)甲乙雙方蓋章或簽字后生效。
十、相關(guān)未盡事宜可由雙方另定補充協(xié)議確認，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。補充協(xié)議由雙方加蓋公章，設(shè)計變更和簽證應(yīng)由甲方加蓋公章。
十一、雙方在履行本合同及補充協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，若協(xié)商未果，當(dāng)事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起訴訟。
甲方：____________
乙方：________
甲方代表：________
乙方代表：________
________年____月____日
學(xué)校施工合同3
建設(shè)單位(以下簡稱甲方)：____________
施工單位(以下簡稱乙方)：____________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造____________綠化工程，簽訂以下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：________綠化工程。
2、工程地點：__________。
3、施工范圍：綠地面積______平方米(具體見______綠化設(shè)計圖)。以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、工期
1、開工日期：本項目工程工期從____年____月____日起到____年____月____日止，共____天。
2、施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
三、工程合同價款
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價款為人民幣：________元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結(jié)算。
四、承建方式
1、乙方對綠化工程包工、包料;包質(zhì)量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期間甲方負責(zé)乙方施工所用的水電。
五、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內(nèi)由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：______萬元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天內(nèi)向乙方支付工程合同價款的60%，即人民幣：______萬元整。
3、竣工驗收合格后一個月內(nèi)，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：______萬元整。
4、工程所需交納的稅款已含在工程造價內(nèi)，由乙方交納。
六、工程質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設(shè)計施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)園林綠化施工規(guī)范進行施工。
2、在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進行施工的事項，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切經(jīng)濟損失均由乙方負責(zé)承擔(dān)。
七、工程竣工驗收結(jié)算
乙方于竣工后三天內(nèi)通知甲方，甲方在接到通知后五天內(nèi)組織進行驗收，并于驗收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計施工圖紙、合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據(jù)合同、及增加工程的簽證清單進行結(jié)算，并于三十個工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
八、延期違約責(zé)任
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣200元;因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內(nèi)書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)。
九、質(zhì)保期限
1、乙方按照施工圖保質(zhì)、保量、保工期、保安全完成施工任務(wù)。竣工驗收后三個月為綠化種植保養(yǎng)期，在保養(yǎng)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀守法。
3、開工前三天甲方負責(zé)向乙方提供施工場地(應(yīng)符合三通一平要求)，施工范圍內(nèi)用水、電位置、測量的基線和水準(zhǔn)點的位置，提供施工現(xiàn)場范圍內(nèi)地下管網(wǎng)圖。
甲方代表：_______
乙方代表：_______
簽訂日期：_______
【學(xué)校施工合同】相關(guān)文章：
學(xué)校施工合同04-12
學(xué)校施工合同(15篇)04-22
學(xué)校施工合同15篇04-19
學(xué)校堡坎及操場施工合同11-26
學(xué)校附屬工程施工合同10-19
施工施工合同04-21
關(guān)于施工合同委托施工合同09-27
施工施工合同15篇04-21
施工合同03-07