- 室內(nèi)裝修包工包料施工合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
包工包料室內(nèi)裝修的施工合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同起到的作用越來越大,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家收集的包工包料室內(nèi)裝修的施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
包工包料室內(nèi)裝修的施工合同1
委托方:_____________________(以下簡稱甲方)
身份證號:___________________
通訊地址:___________________
聯(lián)系方式:___________________
承包方:_____________________(以下簡稱乙方)
代表人:_____________________
通訊地址:___________________
聯(lián)系方式:___________________
依照《民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條、工程概況
1、工程地址:______________
2、工程范圍:該工程總面積為______平方米,施工面積為______平方米。
3、工程內(nèi)容:______________
4、承包方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
5、工程期限:工程期限為______天,開工日期是______年______月______日,竣工日期是______年______月______日。
第二條、工程價款及付款方式
1、工程總承包價為______元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內(nèi)容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付______元,除總金額的百分之五質(zhì)保金外,剩余部分______付,質(zhì)保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第三條、質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
第四條、材料供應(yīng)
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的.材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期可順延:(1)工程量變化;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
3、因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的3‰賠償甲方損失。
第六條、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任。
(1)開工三日前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
(2)無償提供施工期間的水源、電源。
(3)參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
2、乙方責(zé)任。
(1)施工中應(yīng)嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
(2)不得擾民及污染環(huán)境等裝飾裝修活動。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
(4)保證居室內(nèi)上、水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。完工后清掃施工現(xiàn)場,清運垃圾由乙方負責(zé)。
(5)乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)立即予以改正,在未達到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費。
(6)乙方應(yīng)加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀,一旦發(fā)生問題,后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第七條、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第八條、爭議解決
本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時,向工程所在地人民法院起訴,請人民法院裁決。
第九條、合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十條、合同生效
1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
委托方(簽字):_____________承包方(蓋章):_____________
________年________月________日________年________月________日
包工包料室內(nèi)裝修的施工合同2
發(fā)包方:_________承包方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
1·1工程名稱:
1·2工程地點:
1·3工程內(nèi)容及做法。
1·4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;
乙方包工、甲方包料。
1·5工程期限_____歷天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
1·6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預(yù)算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協(xié)商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份;
甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份,設(shè)計費__________元,由甲方支付。
第三條甲方義務(wù)
3·1開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設(shè)損失的,有甲方自行負責(zé)。
3·2負責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3·3負責(zé)提供施工所需的水源、電源;
3·4負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
3·5不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
3·6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
3·7參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
3·8按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料。
第四條乙方義務(wù)
4·1指派為乙方駐工地監(jiān)理,負責(zé)本合同履行;按要求組織施工,保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),處理解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
4·2施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
4·3嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
4·4保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
4·5保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4·6工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第六條材料的提供
6·1由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責(zé)妥善保管。
6·2由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責(zé)。
第七條工期延誤
7·1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應(yīng)順延;
工程量變化和設(shè)計變更;
不可抗力;
甲方同意工期順延的其他情況。
7·2因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
7·3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
7·4因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條工程款支付方式
8·1合同生效后,甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額的%,即元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的.總金額的%,即元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結(jié)算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%,即元。
8·2工程驗收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)算工程尾款。
8·3工程款全部結(jié)清后,乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款,以乙方財務(wù)部開出并蓋財務(wù)專用章收據(jù)為準。
8·4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起____月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
9·1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責(zé),工期應(yīng)當順延:
不能提供水、電;
不能保證每天8小時以上工作時間;
不能按期提供自購材料、設(shè)備;
不能按期支付工程款影響正常施工的;
因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目;
同意工期順延的其他情況。
逾期驗收或無故怠于驗收;
因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
9·2對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的,由乙方負責(zé);
乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)予以修復(fù)或賠償;
乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失,由乙方負責(zé)。
乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,工期不予順延。
9·3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
9·4未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé)。
9·5因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知對方,并辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
9·6甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
9·5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
第十條關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定
10·1乙方設(shè)計師完成的施工圖,必須在商定的時間內(nèi)會同甲方審圖,經(jīng)甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10·2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
10·3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
10·4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認。
10·5工程竣工后,乙方應(yīng)當通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,應(yīng)當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的39看管費用和相關(guān)費用。10·6雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第十一條《工程預(yù)算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由____市裝飾協(xié)會調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則
13·1本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
13·2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
13·3本合同一式_貳__份,雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13·4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:____________法定代理人:委托代理人:_____________地址:_________電話:_________
乙方:委托代理人:_____________法定代理人:_____________地址:_________電話:_________
____日期
合同編號:_________
【包工包料室內(nèi)裝修的施工合同】相關(guān)文章:
室內(nèi)裝修施工合同03-26
室內(nèi)裝修施工合同(實用)08-19
【集合】室內(nèi)裝修施工合同10-13
室內(nèi)裝修施工合同(15篇)04-05
室內(nèi)裝飾裝修施工合同03-23
室內(nèi)裝修施工合同15篇03-28
住宅室內(nèi)裝飾裝修施工合同11-06
室內(nèi)裝修施工合同3篇(合集)01-14
室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同08-12