- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同15篇(通用)
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，合同的簽訂是對(duì)雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么大家知道正規(guī)的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？以下是小編整理的加工承攬合同，希望對(duì)大家有所幫助。
加工承攬合同1
甲方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng):廣告牌安裝
2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費(fèi)用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時(shí)間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費(fèi)結(jié)算方式
分次給付安裝費(fèi)用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過(guò)程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國(guó)家規(guī)定的戶(hù)外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的`通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無(wú)法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過(guò)程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項(xiàng)
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同2
認(rèn)立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
（如： .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的'千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話(huà)： 電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱(chēng)）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱(chēng)_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫(xiě)（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收：
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
十二、本合同共＿＿＿頁(yè)，附件共＿＿＿＿頁(yè)，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
（本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話(huà)： 電話(huà)：
電子郵箱： 電子郵箱：
開(kāi)戶(hù)行： 開(kāi)戶(hù)行：
________年______月_____日
加工承攬合同3
承攬方：_________
地址：_______
郵編：__________
電話(huà)：_________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：_________
地址：_______郵
編：__________
電話(huà)：_________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;
定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金：
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
1.交定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);
委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;
雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。
定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。
定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。
承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%的`違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4.超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7.變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;
在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式_________份，交_________各留存一份。
定作方：_________
承攬方：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址：_________
地址：_________
電話(huà)：_________
電話(huà)：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
開(kāi)戶(hù)銀行：_________
帳號(hào)：_________
帳號(hào)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
加工承攬合同4
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱(chēng)：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：鎮(zhèn)平工業(yè)園區(qū)，華宇塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見(jiàn)-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。
3、工程造價(jià)165元/㎡，總造價(jià)448072.35元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開(kāi)始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入保險(xiǎn)，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從保險(xiǎn)金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f(wàn)元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話(huà)：_______________________ 電話(huà)：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
加工承攬合同5
甲方：
乙方：公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下，本著平等互利的原則，就來(lái)料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商，一致達(dá)成了如下合同條款：
1、甲方責(zé)任：
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米，無(wú)上蓋場(chǎng)地平方米，工廠管理人員名，生產(chǎn)工人首期名、開(kāi)業(yè)后十二個(gè)月增至名，(禁止雇傭不滿(mǎn)十六歲的'童工)，如當(dāng)?shù)貏诹θ狈�，可到外地雇�?qǐng)，但須經(jīng)市有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品，加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用，如需要安裝水、電設(shè)施，其費(fèi)用由乙方支付。
(3)辦理來(lái)料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對(duì)工廠實(shí)行行政、財(cái)務(wù)和管理，不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個(gè)人經(jīng)營(yíng)。
2、乙方責(zé)任：
(1)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡(jiǎn)易廠房所需的設(shè)備材料(詳見(jiàn)清單)，分多批運(yùn)抵甲方工廠，設(shè)備總值月萬(wàn)港元。
(2)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料，具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車(chē)間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐，伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過(guò)程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣(氣保焊除外)，以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價(jià)計(jì)算為：
A、二懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
B、三懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
C、二懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
D、三懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
E、羊柱支桿套;價(jià)格合計(jì)。
合計(jì)總價(jià)元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi)，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
日期：
加工承攬合同6
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：
二、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào)貨物名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量單價(jià)：元/m2備注
1鋼質(zhì)防火門(mén)甲級(jí)
2乙級(jí)
3丙級(jí)
合計(jì)：（樘）㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額（大寫(xiě)）：（不含稅）
注：防火門(mén)：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門(mén)板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn)：工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求：
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門(mén)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門(mén)驗(yàn)收。
六、承包方式：
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的'%，貨物全部進(jìn)場(chǎng)，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價(jià)的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算，質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過(guò)后，所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
代理人：
代理人：
電話(huà)：
電話(huà)：
年月日
年月日
加工承攬合同7
定作方：_______
法定代表人： _______職務(wù)：_______
地址：_______
承攬方：_______
法定代表人：_______ 職務(wù)：_______
地址：_______
因定作方需要向其客戶(hù) 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書(shū)面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書(shū)面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過(guò)程中的原材料損耗不得超過(guò)_______ %;
2、若原材料損耗超過(guò)_______ %，則超過(guò)部分，承攬方應(yīng)按照定作方購(gòu)買(mǎi)原材料的價(jià)格，對(duì)定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價(jià)格，向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。
第六條 技術(shù)資料，圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價(jià)款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開(kāi)具相應(yīng)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶(hù)在_______ 年 _______月_______ 日之前沒(méi)有對(duì)貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的.交付
1、交貨地點(diǎn)：承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;
2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;
3、指定時(shí)間：定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗(yàn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無(wú)法就貨物的質(zhì)量異議達(dá)成一致意見(jiàn)，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，則視為同意對(duì)方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補(bǔ)償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間，按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部?jī)r(jià)款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過(guò) 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款，按定作方采購(gòu)價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款，并向定作方支付全部加工價(jià)款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購(gòu)價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的原材料價(jià)款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款，并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的_______ %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶(hù)向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導(dǎo)致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶(hù)的要求而改變運(yùn)輸方式的，則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真：_______ 傳真：_______
Email：_______ Email：_______
電話(huà)：_______ 電話(huà)：_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
加工承攬合同8
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) （元）總價(jià)（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬(wàn)xxxx萬(wàn)xx萬(wàn)淬火綜條支xx萬(wàn)萬(wàn)xx萬(wàn)合計(jì)
2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6．結(jié)算方式：
xxxx。
7．違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號(hào)：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號(hào)：xxxxxxxx年xxxx月xx日
加工承攬合同9
承攬人：__________________
定作人：__________________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)；
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)：（加工定作物樣品需要封存的'，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗(yàn)的根據(jù)）；
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)；
第四條 乙方提供原材料名稱(chēng)、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款及圖紙、技術(shù)資料；
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸；
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間；
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元；乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還；
第八條 本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價(jià)局、 ________銀行各存一份。
定作人：__________
承攬人：__________
簽訂日期：_____年____月____日
加工承攬合同10
合同編號(hào)：____________
訂立合同雙方：____________
定作人：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：____________
定作人承辦單位：_____ 聯(lián)絡(luò)人：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________
定作人機(jī)構(gòu)地址：______傳真電話(huà)：_
承攬人：____________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：____________
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：____________
承攬人機(jī)構(gòu)地址：______ 聯(lián)系人：_________ 聯(lián)系電話(huà)：_________
銀行開(kāi)戶(hù)許可證：_____ 開(kāi)戶(hù)行：_________ 賬戶(hù)：____________
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣_____萬(wàn)元）
1、_____
2、_____
3、_____
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、 報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
�、�、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
�、�、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
�、�、交貨時(shí)間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
�、凇⒔回浀攸c(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
�、�、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；
②、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____ ％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；
�、堋⒁曳匠兄Z對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
�、佟⒓�、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。
�、�、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶(hù)撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。
�、�、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶(hù)撥付合同標(biāo)的額35％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。
�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯�(biāo)的額 5％（_____元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
�、�、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金；
�、�、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
�、�、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的.缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；
�、�、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會(huì)_____；
�、�、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則
�、�、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
�、�、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方：___________乙方：____________
簽約人：_____簽約人：____________
簽約地點(diǎn)：____________簽約日期：__年______月_____日
加工承攬合同11
承攬方：_________________
身份證號(hào)：_________________
電話(huà)：_________________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_________________
電話(huà)：_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。
2、.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的.工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條：其他約定：
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任：
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任：
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條：糾紛的處理：
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
第十二條：合同效力：
1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn)：________________
________年________月________日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點(diǎn)：________________
________年________月________日
加工承攬合同12
定作方：合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：簽訂時(shí)間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱(chēng)
型號(hào)
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國(guó)：
合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫(xiě)）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶(hù)最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的`索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時(shí)間：
承攬方：
代表人：
時(shí)間：
加工承攬合同13
訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門(mén)油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品：
品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見(jiàn)清單
第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門(mén)厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。2，承攬方對(duì)于承攬的工作，定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第四條合同總價(jià)為小寫(xiě)￥42690.00大寫(xiě)肆萬(wàn)貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時(shí)支付￥40500.00，大寫(xiě)肆萬(wàn)零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題，驗(yàn)收合格后支付余款￥2190.00，大寫(xiě)貳仟壹佰玖拾元整！
附：產(chǎn)品明細(xì)表
產(chǎn)品及價(jià)目明細(xì)表
名稱(chēng)
單位
數(shù)量
單價(jià)
總額
備注
子母門(mén)和對(duì)開(kāi)門(mén)
套
40
480
19200
單開(kāi)門(mén)
套
81
290
23490
合計(jì)
42690
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第六條提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
提定作物期限應(yīng)當(dāng)20xx年4月16日提貨，按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，提定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第七條包裝要求：里面用保護(hù)膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的.損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話(huà)：電話(huà)：
_____年_______月______日簽訂
加工承攬合同14
甲方：__________________（委托方）
乙方：__________________（承攬方）
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數(shù)量。
1、名稱(chēng)：____________________________________。
2、數(shù)量：__________________。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜：
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。
4、乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，（甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸__________及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜）
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用__________萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付________%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交__________機(jī)構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽字）：________________
乙方（簽字）：________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
加工承攬合同15
發(fā)包方(全稱(chēng)) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方(全稱(chēng)) (以下簡(jiǎn)稱(chēng)：乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它法律規(guī)定并結(jié)合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和本工程具體情況，甲乙雙方本著公平、公正、平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則，為明確雙方的權(quán)利責(zé)任義務(wù)，為明確工程在規(guī)定期限內(nèi)保證質(zhì)量完成，經(jīng)雙方共同協(xié)商一致簽訂本合同。
第一條：工程概況
工程名稱(chēng)：結(jié)構(gòu)類(lèi)型：框剪結(jié)構(gòu)
建筑面積：平米(結(jié)算時(shí)以圖紙變更后的實(shí)際面積為準(zhǔn))
第二條：勞務(wù)承包內(nèi)容
承包內(nèi)容：
第三條：承包要求
1、工期要求：根據(jù)甲方施工任務(wù)單要求，乙方承包的部分(分項(xiàng))工程于__年__月__日開(kāi)工，__年__月__日交工，由乙方自身原因造成工期延誤，甲方不予工期順延，且乙方承擔(dān)一切由此而造成的損失。
2、質(zhì)量要求：乙方承包的分部(項(xiàng))工程，其質(zhì)量管理按國(guó)家規(guī)定質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定，必須達(dá)到合格等級(jí)，必須遵守甲方的技術(shù)質(zhì)量管理制度。否則，不僅不結(jié)算勞務(wù)，而且要承擔(dān)材料損失費(fèi)，機(jī)械、用具租賃費(fèi)用。
3、安全要求：乙方在整個(gè)施工過(guò)程中一定要注意安全生產(chǎn)，并承擔(dān)一切安全責(zé)任，所有進(jìn)場(chǎng)施工人員必須經(jīng)甲方同意并提交身份證復(fù)印件后方可進(jìn)場(chǎng)施工。工傷事故在伍仟元以下歸億方全部負(fù)責(zé)。
第四條：驗(yàn)收與付款
一、工程驗(yàn)收
乙方必須按照施工驗(yàn)收規(guī)范和施工圖紙施工，在施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)有誤，須立即通知甲方，取得甲方同意后方可施工，因乙方原因造成返工和返修的，發(fā)生的費(fèi)用(材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械租賃費(fèi))由乙方承擔(dān)。
二、工程付款
1.基礎(chǔ)到車(chē)庫(kù)頂部份，工資預(yù)扣
2.從車(chē)庫(kù)頂(標(biāo)準(zhǔn)層)起，每層支付%，粉刷支付(到房屋竣工每層支付額到)
3.到竣工驗(yàn)收留%的質(zhì)保金，一年后支付到位即全部付清(含購(gòu)屋款)
4.要求施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)前，簽合同時(shí)交納進(jìn)場(chǎng)后工作日后全額退還
5.要求承包方在此項(xiàng)工程是以市場(chǎng)價(jià)的.95%受房套，房款充抵工程承包款。
第五條：文明施工
1、在施工現(xiàn)場(chǎng)要求乙方所用的工具、材料應(yīng)堆放整齊，在施工過(guò)程中或搬運(yùn)工具、材料時(shí)應(yīng)注意成品保護(hù)不能碰損其他器物。若達(dá)不到要求，工地負(fù)責(zé)人有權(quán)給予處罰。
2、在施工過(guò)程中對(duì)其他工種的成品損壞，應(yīng)無(wú)條件的給予賠賞，并進(jìn)行處罰。
本合同經(jīng)雙方法定或委托代理人簽字(蓋章)后生效，在完成承包工作內(nèi)容，結(jié)清工程價(jià)款后終止。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：乙方簽字：
身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話(huà)：
__年__月__日聯(lián)系電話(huà)：__年__月__日
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
（精選）承攬加工合同07-18
加工承攬合同【精選】07-18
【精選】加工承攬合同07-22
（經(jīng)典）承攬加工合同07-23
加工承攬合同02-20
承攬加工合同12-27
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同（精選）07-17
承攬加工合同[精選]07-07