- 相關(guān)推薦
塔吊組裝、拆除施工合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，很多場(chǎng)合都離不了合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼乃踅M裝、拆除施工合同，希望對(duì)大家有所幫助。
塔吊組裝、拆除施工合同1
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就劉莊居委會(huì)綜合樓工程使用的塔機(jī)的組裝、拆除工作達(dá)成一致，依據(jù)中華人民共和國(guó)民法典的有關(guān)規(guī)定，甲乙經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。
一、施工地點(diǎn)：
二、施工內(nèi)容：
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為 天，開(kāi)工日期為 年______月______日， 年______月______日達(dá)到運(yùn)行條件。
2、塔吊拆除日期：_____拆除日期為 天，初定于 年______月至__月期間，甲方提前 日通知乙方進(jìn)場(chǎng)。
四、工程質(zhì)量：
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到設(shè)備安裝說(shuō)明要求，并通過(guò)政府有關(guān)檢定部門(mén)的檢查驗(yàn)收，即辦理完吊車(chē)使用證，達(dá)到運(yùn)行條件。
五、工程造價(jià)：
本工程總造價(jià) 。其中包括塔吊構(gòu)件運(yùn)至安裝地點(diǎn)發(fā)生的場(chǎng)內(nèi)二次運(yùn)輸費(fèi)。
六、結(jié)算方式：
乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)后七日內(nèi)，甲方支付總額的30%預(yù)付款；塔吊組裝、調(diào)試完畢。并辦理完塔吊準(zhǔn)用證后15日內(nèi)甲方再支付總額的20%;進(jìn)入拆除階段，乙方施工人員進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車(chē)運(yùn)走后一周內(nèi)，甲方支付總額的10%，余額20%在三個(gè)月之內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方應(yīng)按本合同約定支付工程款項(xiàng)，確保按計(jì)劃將工程所需的所有設(shè)備和構(gòu)件分批次發(fā)運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)道路及場(chǎng)地以保證安裝施工進(jìn)度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應(yīng)順延。
2、甲方應(yīng)提前五天將設(shè)備和構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)時(shí)間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負(fù)責(zé)按照裝車(chē)單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。并負(fù)責(zé)設(shè)備在裝卸車(chē)、組裝及拆除期間的保管工作。設(shè)備如發(fā)生丟失或損壞，由責(zé)任方承擔(dān)。
4、甲方負(fù)責(zé)提供塔吊所有的設(shè)備及構(gòu)件，并為乙方提供一臺(tái)電焊機(jī)(含把線)和二套氣割工具，負(fù)荷試車(chē)所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調(diào)試所用的其他施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施和負(fù)荷試車(chē)所需的其他物品均由乙方負(fù)責(zé)。
6、乙方于開(kāi)工前七日內(nèi)向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的各項(xiàng)管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設(shè)備事故由乙方負(fù)責(zé)。
8、安裝及拆除技術(shù)及施工安全由乙方負(fù)責(zé)，并保證吊車(chē)在安裝后運(yùn)轉(zhuǎn)安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業(yè)主方的相關(guān)管理規(guī)定。
10、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行負(fù)荷試車(chē)，并辦理當(dāng)?shù)厥褂迷S可證，甲方予以協(xié)助。同時(shí)，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后，由乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的卸車(chē)和二次倒運(yùn)，并協(xié)助甲方按照裝車(chē)單進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)收。在裝卸車(chē)、安裝及拆除過(guò)程中造成設(shè)備損壞，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
12、塔吊拆除時(shí)候，乙方須將各構(gòu)件進(jìn)行編號(hào)，構(gòu)件上做好標(biāo)記，裝車(chē)后向甲方提供兩份構(gòu)件清單及裝車(chē)單。
13、乙方不得將本工程轉(zhuǎn)第三方施工，如有違反，甲方有權(quán)終止合同，并享有向乙方提供索賠的'權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
1、因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題造成塔吊無(wú)法辦理準(zhǔn)用證或塔吊無(wú)法正常運(yùn)行，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應(yīng)賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務(wù)，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設(shè)備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：
本合同在履行期間如發(fā)生糾紛，雙發(fā)可協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發(fā)生時(shí)，遵從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。
十一、本合同一式四份，雙發(fā)各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
甲方：___________ 乙方：___________
代表：__________ 代表：____________
電話：__日期：______
日期：__日期：______
塔吊組裝、拆除施工合同2
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等規(guī)定，對(duì)旬陽(yáng)縣城關(guān)第二小學(xué)院內(nèi)一棟教學(xué)樓進(jìn)行拆除。經(jīng)雙方協(xié)商，為明確雙方職責(zé)，保證拆房工作順利進(jìn)行，簽訂合同如下：
一、 拆房工程項(xiàng)目：
1、 拆房工程范圍：
2、 拆除房屋建筑面積約 平方米，按本合同確定的單價(jià)結(jié)算。
二、 合同價(jià)格：
確定拆除房屋建筑面積單價(jià)為 80.00(捌拾) 元/平方米，合計(jì)總?cè)嗣駧?0xx0.00元，大寫(xiě)人民幣：肆萬(wàn)捌仟元整。
付款方式：
由乙方先行墊資，一年內(nèi)付清。
三、 合同工期：
1、本工程自月日開(kāi)始拆房，拆除工期自拆遷時(shí)間確定后，7日內(nèi)完成，情況特殊的在簽訂合同時(shí)另行協(xié)商。
2、 施工期間如遇人力不可抗拒的.因素，雙方可另行協(xié)商延長(zhǎng)工期。
四、 拆房要求：
1、 乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據(jù)合同確定的紅線范圍內(nèi)及甲方指定的實(shí)施拆除作業(yè)，包括所有建筑、構(gòu)筑物及一切設(shè)施，拆至原房屋基礎(chǔ)底止，并將建筑垃圾清運(yùn)完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。
2、 房屋拆除開(kāi)工前，施工單位應(yīng)編制拆除工程施工組織設(shè)計(jì)(包括施工方案及安全技術(shù)措施計(jì)劃)，并報(bào)管理單位審批備案;應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員花名冊(cè)并報(bào)管理單位備案;乙方在拆除現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)辦公室，并建立安全生產(chǎn)管理責(zé)任制，明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)和安全職責(zé)。
3、 乙方在拆除房屋時(shí)要始終貫徹安全第一的方針，施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人要現(xiàn)場(chǎng)指揮拆除作業(yè)，如有事離開(kāi)時(shí)，必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現(xiàn)場(chǎng)指揮拆除作業(yè)。
4、 拆除工程現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)置圍護(hù)封閉。在市區(qū)主要路段、交通要道兩側(cè)，圍護(hù)高度不得低于2.5米，圍護(hù)應(yīng)做到清潔整齊、無(wú)破損，不得有礙市容觀瞻。
5、 乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險(xiǎn)，保險(xiǎn)單送管理單位效驗(yàn)備案。無(wú)保險(xiǎn)者一律不得拆房。
6、 乙方必須首先對(duì)種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設(shè)施、障礙物進(jìn)行清理或清除，并設(shè)置明顯的警告牌。
甲方：
乙方：
時(shí)間：
【塔吊組裝、拆除施工合同】相關(guān)文章：
塔吊拆除合同10-12
拆除施工合同03-30
塔吊安裝施工合同06-19
（優(yōu)秀）拆除施工合同10-09
拆除房屋施工合同04-07
房屋拆除施工合同11-22
拆除施工合同(15篇)04-22
拆除工程施工合同04-06
拆除施工合同15篇04-05