- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
承攬加工合同優(yōu)秀【15篇】
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng),合同起到的作用越來(lái)越大,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。知道嗎,寫合同可是有方法的哦,下面是小編收集整理的承攬加工合同,希望能夠幫助到大家。
承攬加工合同1
甲方:(委托方)_____________
乙方:(承攬方)____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:_______焊接軌道板。
數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車輛及司機(jī),乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時(shí)間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí),必須提前通知對(duì)方,協(xié)商解決。
四、加工費(fèi)用:該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后,甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、其他事宜:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由甲方協(xié)商解決,如雙方達(dá)不成協(xié)議,可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:______蓋章:______簽約人:______職務(wù):______電話號(hào)碼:______
乙方:______蓋章:______簽約人:______職務(wù):______電話號(hào)碼:______
時(shí)間:________年____月____日
承攬加工合同2
定作方:合同編號(hào):
簽訂地點(diǎn):
承攬方:簽訂時(shí)間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號(hào)
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期:
出口國(guó):
合計(jì)人民幣(大寫)
按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的,承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng):
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的.監(jiān)督檢查,
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時(shí)間:
承攬方:
代表人:
時(shí)間:
承攬加工合同3
訂立合同雙方:____________
承攬方:____________
定作方:____________
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條、加工成品
第二條、加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條、原材料由甲方提供。
第四條、圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條、工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款______元。
第六條、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢、驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條、交貨的時(shí)間和地點(diǎn):______年______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按______元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條、本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款______元(______元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同
的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條、結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條、甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的'違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條、乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條、不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條、本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
一、本合同于______年______月______日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
二、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:___________縣木具廠(蓋章)
代表人:______(簽名)
地址:___________電話:___________開(kāi)戶銀行帳號(hào):____________
乙方代表人:_________地址:___________電話:___________開(kāi)戶銀行:____________
帳號(hào):____________
承攬加工合同4
訂立合同雙方:
承攬方:______
定作方:______
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款____________元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):______年______月______日至______月______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4______元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2______元計(jì)算,共計(jì)______元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款____________元(______元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)______
地址:______
電話:____________
戶銀行:帳號(hào):______
乙方:代表人:______
地址:______
電話:______
開(kāi)戶銀行:______
帳號(hào):______
承攬加工合同5
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:________
定作方:________
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供,在加工量達(dá)到__%,定作方付給承攬方______元,在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方______元,預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的______%或酬金總額的______%違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照____________銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位,承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份,交______各留存一份。
定作方:____________承攬方:____________
代表人:____________代表人:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
開(kāi)戶銀行:____________開(kāi)戶銀行:____________
帳號(hào):____________帳號(hào):____________
______年______月______日訂
承攬加工合同6
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的',每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠(chéng)信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問(wèn)題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購(gòu)單或能材料訂購(gòu)單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁(yè),附件共____頁(yè),一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來(lái)往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
________年______月_____日
承攬加工合同7
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時(shí)間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿,如甲方未按時(shí)間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料,乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,書面通知到達(dá)甲方后,乙方有權(quán)選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時(shí)間。
第三條:交貨方式地點(diǎn)交貨方式:甲方送貨交貨地點(diǎn):乙方廠區(qū)
第四條:付款結(jié)算方式及時(shí)間
本合同總金額為586000元,甲方支付乙方合同總金額的'30 %,即元,作為定金及預(yù)付款,余款在乙方加工完成并交付之時(shí),由甲方把余款一次性打到博愛(ài)縣博宇包裝有限公司對(duì)公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項(xiàng)達(dá)到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后,如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn),乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時(shí)間。
2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后,經(jīng)甲方認(rèn)可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。
第六條:違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān),如雙方在本合同履行過(guò)程中,發(fā)生任何爭(zhēng)議,均應(yīng)協(xié)商解決,不能達(dá)成一致意見(jiàn)的,雙方共同選定博愛(ài)縣人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表:代表:
年 月 日
承攬加工合同8
合同編號(hào):
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
定作人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡(luò)人:
聯(lián)系電話:
定作人機(jī)構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人:
簽約人:
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明:
承攬人機(jī)構(gòu)地址:
聯(lián)系人:聯(lián)系電話:
銀行開(kāi)戶許可證:
開(kāi)戶行:
賬戶:
根據(jù)《_____》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝,此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標(biāo)的
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_____萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬(wàn)元)
1、
2、
3、
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽(yáng)光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
①、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求
、、交貨時(shí)間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、邸b運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
、、經(jīng)乙方安裝的報(bào)刊亭,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收,遇有驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報(bào)刊亭價(jià)值扣除_____%做為另行維修費(fèi)用,并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);
、、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的'預(yù)付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任
①、甲方在乙方為其制作報(bào)刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無(wú)故拒收,甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。
第九條乙方違約責(zé)任
、、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價(jià)外,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);
、邸⒁曳轿窗春贤蟮臅r(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會(huì)_____;
、凇⒁蚵男斜竞贤l(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無(wú)效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出
補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方:
乙方:
簽約人:
簽約人:
簽約地點(diǎn):
簽約日期:
承攬加工合同9
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號(hào)貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià):元/m2備注
1鋼質(zhì)防火門甲級(jí)
2乙級(jí)
3丙級(jí)
合計(jì):(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫):(不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):工地現(xiàn)場(chǎng)。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過(guò)消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場(chǎng),再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的`%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算,質(zhì)保十二個(gè)月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過(guò)后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
代理人:
代理人:
電話:
電話:
年月日
年月日
承攬加工合同10
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長(zhǎng)期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗(yàn)試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
。2)乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說(shuō)明(A、機(jī)械性能;B、材質(zhì)化驗(yàn))
。3)甲方職責(zé)
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題。
向乙方提供鑄造清單(明細(xì))并說(shuō)明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
。˙)鑄件化學(xué)成份:根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
(C)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時(shí)應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號(hào)、圖號(hào)及必要的檢驗(yàn)結(jié)果、制造日期(或編號(hào))或生產(chǎn)批號(hào)、機(jī)械性能。
3、價(jià)格
。1)鑄件價(jià)格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價(jià)格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式:
(1)鑄件以甲方驗(yàn)收過(guò)磅,并通知乙方認(rèn)可。
。2)鑄件在甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,開(kāi)具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
(3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認(rèn)滿足第六條定義的.質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時(shí)交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗(yàn)收
甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鑄件進(jìn)行驗(yàn)收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補(bǔ)廢包換,并以急件的形式補(bǔ)廢,模型費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對(duì)本合同的條款進(jìn)行修改,補(bǔ)充和更改。這些修改、補(bǔ)充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
(1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時(shí),發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來(lái)的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
乙方無(wú)正當(dāng)理由不按期制造投入時(shí)。
實(shí)際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲,按期交付無(wú)可能時(shí)。
乙方無(wú)正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無(wú)解決誠(chéng)意時(shí)。
。2)發(fā)生下列情況時(shí),乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方違反本合同而造成本合同無(wú)法履行時(shí)。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時(shí)。
12、爭(zhēng)議解決:
當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議而通過(guò)協(xié)商已無(wú)法解決時(shí),可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭(zhēng)議由合同履行地(煙臺(tái))人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
承攬加工合同11
原告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:_________________,性別,民族,__________年_____月__________出生,住__________市__________區(qū)__________,電話:_____________;
被告:______________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司住址:_________________
負(fù)責(zé)人:_________________;電話:_________________
案由:_________________機(jī)動(dòng)車交通事故責(zé)任糾紛
訴訟請(qǐng)求:_________________
請(qǐng)求人民法院判決被告共同賠償原告醫(yī)療費(fèi)__________元,誤工費(fèi)__________元,護(hù)理費(fèi)__________元,住院伙食補(bǔ)助費(fèi)__________元,營(yíng)養(yǎng)費(fèi)__________元,殘疾賠償金__________元,殘疾輔助器具費(fèi)__________元,財(cái)產(chǎn)損失__________元,鑒定費(fèi)__________元,交通費(fèi)__________元,精神損害撫慰金__________元,以上共計(jì)十一項(xiàng),合計(jì)__________元。
本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
_____________年_____月__________日_____時(shí)許,原告__________騎(駕駛)__________車在__________處自_____向_____正常行駛時(shí),被被告__________駕駛的由_____向_____行駛的__________車(車牌號(hào):_____________)撞到,原告當(dāng)場(chǎng)受傷,__________和__________損壞。后經(jīng)__________公安局__________分局交通支隊(duì)出具的交通事故認(rèn)定書認(rèn)定,__________對(duì)事故負(fù)__________責(zé)任,原告__________責(zé)任。經(jīng)查,肇事車輛所有人為_(kāi)_________,車輛在_____________財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司__________分公司投有交強(qiáng)險(xiǎn)和_____險(xiǎn)。故__________、__________對(duì)相應(yīng)損失應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任,保險(xiǎn)公司應(yīng)在保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)優(yōu)先賠償保險(xiǎn)責(zé)任。現(xiàn)原告為維護(hù)自己的`合法權(quán)益,特向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求人民法院依法判決支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
承攬加工合同12
甲方:_______
法定代表人:_______
乙方:_______
身份證號(hào):_______
鑒于:
乙方在甲方任職過(guò)程中,甲方向乙方提供的任何非公開(kāi)的、專有的和具有保密資料及信息(含甲方產(chǎn)品加工等信息),屬于本合同協(xié)議保密的內(nèi)容。
乙方應(yīng)承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:用人單位有權(quán)采取措施保護(hù)商業(yè)秘密,但在訂立保密協(xié)議時(shí)應(yīng)注意不能侵犯勞動(dòng)者的合法權(quán)利——?jiǎng)趧?dòng)者有擇業(yè)的自由,但在行使權(quán)利時(shí)同樣不得損害用人單位的商業(yè)秘密。
保密協(xié)議跟其它協(xié)議一樣,首先必須遵循公平、平等原則,才具有法律效力,否則該協(xié)議無(wú)效。
雙方就以上保密內(nèi)容達(dá)成如下協(xié)議:
第一條秘密信息
本協(xié)議所稱秘密信息包括:技術(shù)信息、專有技術(shù)、經(jīng)營(yíng)信息和甲方公司中列為絕密、機(jī)級(jí)的各項(xiàng)文件。
乙方對(duì)此商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)。
第二條保密期限及費(fèi)用
風(fēng)險(xiǎn)提示:很多企業(yè)通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年,這樣的約定會(huì)給員工造成誤解——即離職后過(guò)了2至3年后,可公開(kāi)或使用商業(yè)秘密了,這樣的約定是不可取的。
因此,企業(yè)應(yīng)區(qū)別約定,對(duì)商業(yè)秘密的保密期限應(yīng)約定保密期限做為“直至該保密信息通過(guò)正常途徑進(jìn)入公知領(lǐng)域”為止,而不做具體的年限約定;對(duì)于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。
雙方同意本協(xié)議規(guī)定的保密期限為自本協(xié)議簽署之日起至雙方勞動(dòng)關(guān)系終止或解除后_______年內(nèi)有效。
在保密期限內(nèi)甲方要給乙方一定的.保密費(fèi)用。
第三條乙方的義務(wù)和責(zé)任
1、乙方應(yīng)自覺(jué)維護(hù)甲方的利益,嚴(yán)格遵守本委托方的保密規(guī)定;
2、乙方不得向任何單位和個(gè)人泄露甲方的任何資料信息;
3、乙方不得利用所掌握的商業(yè)秘密牟取私利。
第四條違約責(zé)任
風(fēng)險(xiǎn)提示:根據(jù)民法典規(guī)定,除了員工違反培訓(xùn)服務(wù)期約定或違反競(jìng)業(yè)限制義務(wù)兩種情形之外,企業(yè)不得與員工約定由員工承擔(dān)違約金的條款。
因此,保密協(xié)議中不得約定員工泄露企業(yè)商業(yè)秘密時(shí)應(yīng)當(dāng)支付違約金,只能要求員工賠償由此給企業(yè)造成的損失。
乙方違反協(xié)議,造成甲方重大經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)賠償甲方所受全部損失,并按甲方有關(guān)制度處理;并支付甲方違約金____元。
第五條爭(zhēng)議解決
1、因履行本協(xié)議發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議,雙方應(yīng)以協(xié)商為主,如果無(wú)法協(xié)商解決,則由爭(zhēng)議一方或雙方向甲方所在地的勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
2、任何一方不服仲裁的,可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
第六條其他
協(xié)議雙方簽字生效;未盡事宜由雙方另行具文,與本合同書具有同等效力。
甲方(蓋章):
_____年_____月_____日
乙方(簽字):
_____年_____月_____日
承攬加工合同13
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見(jiàn),特簽訂本合同,以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語(yǔ)以如下定義為準(zhǔn):
1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過(guò)一致同意進(jìn)行更改。
1.3“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場(chǎng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊(cè)申請(qǐng)權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測(cè)試產(chǎn)品所必需的資料、說(shuō)明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來(lái)源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn):
材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對(duì)原材料有異議,應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)有異議的原材料調(diào)換,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對(duì)于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問(wèn)題的說(shuō)明:。
2.現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn):。
3.其他:。
第7條交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間:__年__月__日。
自提樣品的地點(diǎn):。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間:__年__月__日。
送交樣品的地點(diǎn):。
送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方:。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè),并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對(duì)樣品無(wú)異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對(duì)樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間:__年__月__日。
自提定作物的地點(diǎn):。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間:__年__月__日。
送交定作物的地點(diǎn):。
送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方:。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應(yīng)及時(shí)返還。
8.6.1返還時(shí)間:。
8.6.2返還方式:。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方:。
第9條交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議,則視為驗(yàn)收合格。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見(jiàn)12.2條款。
9.3如當(dāng)事人雙方對(duì)定作物質(zhì)量存在爭(zhēng)議:
雙方如果對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對(duì)爭(zhēng)議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對(duì)其不利的`一方承擔(dān)。
第10條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對(duì)承攬方的包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方:。
第11條風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見(jiàn)合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔(dān)。
11.3如定作方延遲接收或無(wú)故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個(gè)月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換,承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用,(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,定作方?jīng)Q定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回的,如果該質(zhì)量問(wèn)題是由于承攬方原因?qū)е拢瑒t承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修,并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持,并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。
第13條報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。
(本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測(cè)、探傷、現(xiàn)場(chǎng)的試拼、試壓等所有費(fèi)用,定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預(yù)付款,于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗(yàn)收通過(guò)后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質(zhì)保期滿后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號(hào):
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
承攬加工合同14
承攬方:_______________________身份證號(hào):_______________________電話:_______________________
定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號(hào):_______________________電話: 0756-3897556
錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外)。
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn)
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù),嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù),即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限
按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的.產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的,承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)),經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額陪償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)報(bào)請(qǐng)當(dāng)?shù)厮痉ㄖ鞴懿块T依法處理。
本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_______________________日期:年____月____日
承攬加工合同15
甲方(承租方):_____________________
乙方(出租方):_____________________
甲方因______________需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《____________》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作;
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸;
4、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
第二條租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:______________________。
租賃用途:________________________。
使用時(shí)間:__________年_________月_________日。
安裝時(shí)間:__________年_________月_________日_________時(shí)。
安裝地點(diǎn):________________________。
拆卸時(shí)間:__________年_________月_________日_________時(shí)。
第三條租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達(dá)合理、合法的演出設(shè)備使用任務(wù),乙方應(yīng)聽(tīng)從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時(shí)間,合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的`作息時(shí)間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù)),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負(fù)。
4、甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條安全與治安
1、甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé)(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當(dāng)日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_(tái)______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個(gè)工作日結(jié)清。
第七條雙方責(zé)任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時(shí)間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、本著高度負(fù)責(zé),長(zhǎng)期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細(xì)表及節(jié)目單進(jìn)行演出并保證舞臺(tái)堅(jiān)固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動(dòng),應(yīng)提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條其他
1、對(duì)本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭(zhēng)議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交_________委員會(huì)__________。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):____________________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:____________________
銀行賬號(hào):____________________
委托代理人(簽章):____________________
簽訂日期:__________年________月_________日
乙方(簽章):____________________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:____________________
銀行賬號(hào):____________________
委托代理人(簽章):____________________
簽訂日期:__________年________月_________日
【承攬加工合同】相關(guān)文章:
(精選)承攬加工合同07-18
【精選】加工承攬合同07-22
(經(jīng)典)承攬加工合同07-23
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同12-27
承攬加工合同(精選)07-17
加工承攬合同【精選】07-18
加工承攬合同02-20