- 相關(guān)推薦
工地承攬加工合同
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng),合同的類型越來(lái)越多,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?以下是小編收集整理的工地承攬加工合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
工地承攬加工合同1
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價(jià)
第二條 加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)
定作物名稱
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條 加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號(hào)
規(guī)格
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總價(jià)
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條 原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條 加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:________
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的`判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:________
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條 爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________ 定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________ 地址:_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn):___________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
工地承攬加工合同2
委托方:______
加工方:______
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:
需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后____萬(wàn)元為定金,____萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后___天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動(dòng)終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在___小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前___天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤,甲方必須在乙方提出后___小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后____天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場(chǎng)價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的,按照雙方協(xié)議解決。
七、乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,__年___月____日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé),并在____小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)立即停止使用,并在___小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后____個(gè)月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的.價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天___元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為___天,超過(guò)__天時(shí),乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密,必須承擔(dān)保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起,至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:______
乙方:______
__________年__________月__________日
【工地承攬加工合同】相關(guān)文章:
(精選)承攬加工合同07-18
承攬加工的合同03-20
【精選】加工承攬合同07-22
(經(jīng)典)承攬加工合同07-23
承攬加工合同[精選]07-07
加工承攬合同01-23
承攬加工合同12-18
承攬加工合同【經(jīng)典】03-06
(精選)加工承攬合同03-08