- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【通用】
隨著人們法律觀念的日益增強(qiáng)，很多場(chǎng)合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編收集整理的加工承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
加工承攬合同1
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規(guī)格型號(hào)___________
單位___________
數(shù)量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
１．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
�。玻牧系奶峁┮约耙�(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
３．履行的期限、地點(diǎn)和方式：
４．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
�。担Y(jié)算方式：
６．違約責(zé)任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
�。ǎ保┏袛埛降倪`約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。
（２）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
�。罚p方約定的其它條款：
８．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
�。梗竞贤瑘�(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
�。保埃竞贤皇絖___份，正本雙方各執(zhí)____份。
�。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年____月____日止。
�。保玻竞贤炗喨掌冢篲___年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
加工承攬合同2
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：__________________________________________
�。庸ざㄗ魑锲罚枰獯鏄悠返�，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：________________________
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________________________________
（1。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價(jià)款或酬金：______________________________________________
�。▋r(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
�。�1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2。定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____________________________________
�。�1，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：______________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：__________________________________________
第十一條其他：__________________________________________________
（如：1。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。
承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%——30%幅度）或酬金總額的_____%（20%——60%幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的.數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%——30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%（20%———60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；
在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；
協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。
本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
_____年_______月______日訂
加工承攬合同3
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(jià)(元/M2)___________。
注：以實(shí)際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。以上價(jià)格為一次性包死價(jià)。需方繼續(xù)訂貨時(shí)，提前7天向供方提供計(jì)劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝，運(yùn)輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場(chǎng);
2、本合同價(jià)格內(nèi)已包含：制作、安裝、運(yùn)輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部?jī)?nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗(yàn)的，應(yīng)提供檢驗(yàn)合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點(diǎn)：
第四條合同價(jià)款的計(jì)算、結(jié)算、支付方式
1、計(jì)算方法：面積以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格付總價(jià)款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價(jià)款與酬金
本合同價(jià)款共計(jì)：以實(shí)結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時(shí)向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)。
2、乙方進(jìn)入場(chǎng)后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費(fèi)用及電費(fèi)由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計(jì)門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作，按進(jìn)度要求及時(shí)提供安裝。
5、為了保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)安裝成品，屬于乙方保護(hù)不當(dāng)造成損壞費(fèi)用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達(dá)開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報(bào)甲方進(jìn)度報(bào)表。乙方必須保證加工安裝進(jìn)度，不得影響甲方工程按期竣工驗(yàn)收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場(chǎng)地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進(jìn)場(chǎng)施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)停電24小時(shí)以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達(dá)到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方派駐代表的'監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽證后實(shí)施，所發(fā)生的費(fèi)用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護(hù)由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方按規(guī)定對(duì)所承攬工程實(shí)行保修，保修時(shí)間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費(fèi)維修或更換。甲方通知乙方返修時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)維修，如乙方未能及時(shí)維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費(fèi)用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費(fèi)用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進(jìn)行操作，高空作業(yè)配安全帶，進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合，所有責(zé)任及費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時(shí)解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價(jià)款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實(shí)際損失。
第十二條爭(zhēng)議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時(shí)，可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補(bǔ)充協(xié)議處理，補(bǔ)充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
加工承攬合同4
訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工木門油漆，經(jīng)雙方充分協(xié)商特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工產(chǎn)品：
品名、規(guī)格、單位、數(shù)量等見清單
第二條加工成品質(zhì)量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條技術(shù)資料，樣塊提供辦法：
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的樣塊或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)及時(shí)回復(fù)，提出修改意見。2，承攬方對(duì)于承攬的工作，定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第四條合同總價(jià)為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時(shí)支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質(zhì)量問題，驗(yàn)收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！
附：產(chǎn)品明細(xì)表
產(chǎn)品及價(jià)目明細(xì)表
名稱
單位
數(shù)量
單價(jià)
總額
備注
子母門和對(duì)開門
套
40
480
19200
單開門
套
81
290
23490
合計(jì)
42690
第五條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的'技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第六條提貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
提定作物期限應(yīng)當(dāng)20xx年4月16日提貨，按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，提定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第七條包裝要求：里面用保護(hù)膜包裝，外面用紙皮包裝！
第八條違約責(zé)任：
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金，為總金額的5％；
5、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
_____年_______月______日簽訂
加工承攬合同5
甲方：(定做方)
乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同時(shí)以的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月
____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 ：
乙方：
日期：
加工承攬合同6
甲方：____________________
乙方：____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：
________________________________________
2、工程地點(diǎn)：
____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：
_____________________________=____________________平方，附工程詳單。
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差
±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)
____________元________，總造價(jià)________________元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)
30%，柱子立起再付40%，驗(yàn)收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入
_____________，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____________金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?/p>
________________萬元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________________
乙方：________________________
________年________月________日
加工承攬合同7
合同編號(hào)：____________
發(fā)包方：____________（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包方：____________（以下簡(jiǎn)稱乙方）
雙方議定乙方承攬甲方書架制作.油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等.公平.互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標(biāo)的
乙方承攬甲方所需書架制作.油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元.最終標(biāo)的以永寧縣財(cái)政局預(yù)（決）算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的.
第二條：制作書架的數(shù)量.規(guī)格.價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣_(tái)__元）計(jì)取
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工.包料.包裝運(yùn)輸.安裝費(fèi).及其他相關(guān)的稅費(fèi).
第三條：加工制作與安裝的要求
1.書架安裝后穩(wěn)定.可靠，空間利用充分.
2.使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書.
3.規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：高_(dá)________年______月______日前全部交貨.
�、�.交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的`安裝位置，并安裝完畢.
�、�.包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型.劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修.
第四條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)
①.乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝；
②.經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在__日內(nèi)予以整改，不予整改.或兩次整改不合格的，甲方按該書架價(jià)值扣除％做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收）；
�、�.乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù).
第五條：結(jié)算方式.期限及安裝費(fèi)用
�、�.甲.乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款.
�、�.乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％.
�、�.乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30％的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％.
④.剩余的合同標(biāo)的額0％價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方.
第六條：甲方違約責(zé)任
�、�.甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；
②.甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金.
第七條：乙方違約責(zé)任
①.乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷.使用不符合合同規(guī)定的原材料.偷工減料.以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；
②.乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；
�、�.乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金.
第八條：糾紛的處理
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式.
�、�.因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會(huì)_____；
②.因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V.
第九條：附則
�、�.本合同一式四份，甲.乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效.合同履行期間，甲.乙任何一方不得隨意變更和解除合同.
�、�.合同執(zhí)行過程中甲.乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力.
發(fā)包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）
法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人：___________ 經(jīng)辦人：____________
單位地址：________ 單位地址：_________
開戶銀行：________ 開戶銀行：____________
賬號(hào)：__________ 賬號(hào)：____________
電話：__________ 電話：___________
傳真：__________ 傳真：____________
XX編碼：________ XX編碼：____________
_______年_______月_______日
加工承攬合同8
甲方：____________________乙方：____________________
代表：____________________代表：____________________
________年____月____日________年____月____日
甲方：中國________公司，
地址：________
電話：________
電傳：________
法定代表人：________
職務(wù)：________
國籍：________
乙方：____國________公司，
地址：________
電話：________
電傳：________
法定代表人：_______
職務(wù)：________
國籍：________ 雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容 乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨 乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站（經(jīng)________港口）交付甲方；甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量 乙方提供的原材料須含____%的備損率；多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一（略）和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失；乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量 甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi) 甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元；合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元；該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式 乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方；在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn) 乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)；甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力 由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的`其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方，并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失，對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁 本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。
仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約；
2.中華人民共和國法律；
3.在中國法律無明文規(guī)定時(shí)，適用國際通行的慣例。仲裁裁決為終局裁決，仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期 本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂 本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字 本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）
代表：________________代表：________________
________年____月____日 ________年____月____日
加工承攬合同9
認(rèn)立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元（即總價(jià)款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處，時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的`酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點(diǎn)或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計(jì)＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照?qǐng)D紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動(dòng)。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價(jià)人民幣_(tái)___________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí)，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________％。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________％。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________％。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收：
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收，七日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視工程全部合格，同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時(shí)乙方可對(duì)本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對(duì)方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰，提前按照同等獎(jiǎng)勵(lì)。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請(qǐng)?jiān)V訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
加工承攬合同10
甲方：(定作方)
乙方：(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務(wù)共四項(xiàng)。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。
第二條：交貨時(shí)間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計(jì)稿，如甲方未按時(shí)間向乙方提供設(shè)計(jì)制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達(dá)甲方后，乙方有權(quán)選擇限時(shí)交付或順延合同所列甲方委托項(xiàng)目的完成及交付時(shí)間。
第三條：交貨方式地點(diǎn)交貨方式：甲方送貨交貨地點(diǎn)：乙方廠區(qū)
第四條：付款結(jié)算方式及時(shí)間
本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預(yù)付款，余款在乙方加工完成并交付之時(shí)，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對(duì)公帳戶上。甲方不能支付相應(yīng)款項(xiàng)乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項(xiàng)達(dá)到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條：雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方必須完全按照甲方要求進(jìn)行加工、制作等。乙方完成相應(yīng)工作后，如因甲方原因未能及時(shí)投入生產(chǎn)，乙方順延相應(yīng)加工承攬物交付時(shí)間。
2、乙方在完成甲方項(xiàng)目設(shè)計(jì)后，經(jīng)甲方認(rèn)可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并按照合同支付相應(yīng)款項(xiàng)。
第六條：違約責(zé)任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預(yù)付款，乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計(jì)劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預(yù)付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的'經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭(zhēng)議，均應(yīng)協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：
年 月 日
加工承攬合同11
定作方：
合同編號(hào)：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：
簽訂時(shí)間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的.要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時(shí) 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時(shí) 間 ：
加工承攬合同12
原告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：_________________
電話原告造成的經(jīng)濟(jì)損失__________元。
3、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原、被告于__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價(jià)款_____元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時(shí)使用，給原告造成了很大的.損失。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請(qǐng)求依法解除合同，判決被告返：________________
被告：_________________
住所地：_________________
法定代表人：__________________。
電話：________________
訴訟請(qǐng)求
1、依法解除合同，被告返還原告價(jià)款__________元；
2、判令被告依法賠償給還價(jià)款，并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失。
此致
__________人民法院
具狀人：_________________
_____年_____月_____日
加工承攬合同13
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號(hào)，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。
被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請(qǐng)求事項(xiàng)：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計(jì)人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付逾期付款滯納金(暫計(jì)至___年___月___日)計(jì)人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時(shí)間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計(jì)人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認(rèn)為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的'車廂給被告，被告理應(yīng)及時(shí)依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為了維護(hù)原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
_____年____月____日
加工承攬合同14
甲方：________________
乙方：________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，達(dá)成一致，特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱：輕型鋼架棚
2、工程地點(diǎn)：________工業(yè)園區(qū)，________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積：________________平方，附工程詳單，見-3
2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價(jià)________________，總造價(jià)________________元。
4、付款方式：合同簽訂后甲方預(yù)付總造價(jià)________%，柱子立起再付________%，驗(yàn)收后再付________%，剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結(jié)束后開始施工，________天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護(hù)正常使用。
6、在施工期間，乙方施工人員應(yīng)由乙方全部投入_____，如發(fā)生工傷事故等事宜，由乙方從_____金中解決，不足部分由乙方承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
7、甲方負(fù)責(zé)水、路兩通及其費(fèi)用，負(fù)責(zé)外圍治安秩序，乙方負(fù)責(zé)按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費(fèi)由乙方承擔(dān)，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。甲乙雙方應(yīng)履行合同義務(wù)，如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц度f元的違約金。
本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。
甲方：________________乙方：________________
________年________月________日
加工承攬合同15
立合約人(甲方)：__________________
印刷廠(乙方)：__________________
甲方“____________”一書，經(jīng)標(biāo)價(jià)結(jié)果，交由乙方承印，雙方達(dá)成承印協(xié)議如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、規(guī)格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金。
三、價(jià)款：每本人民幣_(tái)________元，全部?jī)r(jià)款合計(jì)人民幣_(tái)________元整。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：_______限于__________________ 。
六、交貨地點(diǎn)
乙方將印制成品交甲方指定地點(diǎn)驗(yàn)收；
原稿及鋅版一并交與甲方。
七、付款方式：合同簽訂后，甲方應(yīng)先向乙方預(yù)付合同總價(jià)款的百分之_________ ，核人民幣_(tái)________元整，剩余價(jià)款待乙方交齊承印書籍，并經(jīng)甲方驗(yàn)收后一次性付清。
八、價(jià)款追加或追減：本合約全部?jī)r(jià)款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價(jià)應(yīng)按實(shí)際頁數(shù)核算，追加或追減其總價(jià)的金額。
但追減總價(jià)的金額，以不超過百分_________為限。
九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的`，每逾一日，罰總價(jià)千分之_________。
十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業(yè)兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務(wù)的，保證人應(yīng)代為履行，并承擔(dān)甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應(yīng)負(fù)連帶保證責(zé)任。
十一、合同有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對(duì)保無誤之日起生效，至價(jià)款付清后失效。
十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本_________份，交甲方備用。
甲方：_____________________
地點(diǎn)：_____________________
負(fù)責(zé)人：_______
保證人：_______
地點(diǎn)：_____________________
乙方：_____________________
印刷廠_____________________
負(fù)責(zé)人：_______
保證人：_______
地點(diǎn)：_____________________
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
承攬加工合同12-18
加工承攬合同01-23
（經(jīng)典）承攬加工合同07-23
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
加工承攬合同02-20
承攬加工的合同03-20
(精選)加工承攬合同03-08
承攬加工合同12-27