- 相關(guān)推薦
學(xué)校教室建設(shè)工程施工合同書
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編幫大家整理的學(xué)校教室建設(shè)工程施工合同書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
甲方：___________
乙方：___________
依照《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本工程的有關(guān)事宜達成如下合同條款：
第一條工程概況
1、工程名稱：___________
2、工程地點：___________
3、工程總造價：總造價中包括各種材料費、運費、試驗費、加工安裝費、稅金等。乙方向甲方開具正規(guī)發(fā)票。
4、工程內(nèi)容：詳見乙方提供的工程圖紙及預(yù)算書（不含刷油、防腐、隔熱保溫及管道支架、頂管）。
5、承包方式：包工、包料。
6、質(zhì)量要求：符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。
7、合同工期工期：安裝工期為___________天，開工時間根據(jù)甲方書面通知進場施工，陰雨天順延。
第二條雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方責(zé)任和義務(wù)
�。�1）向乙方提供設(shè)備、材料的存放地點；
（2）協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場不同施工單位的交叉作業(yè)的關(guān)系，及時處理有關(guān)問題，乙方負責(zé)本工程與市政、規(guī)劃、城管等有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作；
�。�3）按合同約定向乙方支付工程款。
�。�4）在乙方工程完工后，甲方組織人員對其工程質(zhì)量進行驗收。
2、乙方責(zé)任和義務(wù)
�。�1）施工過程中的用水，用電由甲方提供；
�。�2）乙方按圖紙施工，如有變更，必須有甲方書面簽證，否則發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。
�。�3）乙方必須對管理人員及施工人員的安全施工由乙方承擔；
�。�4）工程竣工后，向甲方提供所有的工程驗收資料；
第三條工期約定
1、乙方在合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照確定的合同工期開展施工；
2、因甲方原因而造成的停工，除工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應(yīng)承擔乙方由此造成的實際損失；
3、如遇不可抗力因素，而造成乙方無法施工的，可經(jīng)雙方協(xié)調(diào)并通過書面形式確定順延工程期限。工期予以順延。
第四條工程質(zhì)量及保修約定
1、本工程施工工藝、原材料及施工質(zhì)量，乙方保證符合國家、行業(yè)標準和合同約定、相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求；
2、驗收后如因乙方原因造成返工的，乙方承擔返工費用和義務(wù)。
3、本工程保修期為壹年。
第五條付款方式合同簽訂三日內(nèi)付工程款總價，工程安裝完成總工程量的____%時付總價款一次性。
第六條合同履約保證
1、本合同自雙方簽訂之日起，甲乙雙方須本著誠信的態(tài)度如實履行本合同。如因甲方資金不到位，乙方有權(quán)停止施工，延誤工期由甲方負責(zé)。
2、本工程在合同簽訂后須在一年內(nèi)施工完成。如未全部完工，對剩余工程量，依據(jù)當時市場價格重新計劃，價格上浮在____%以內(nèi)不予調(diào)整，超過____%按實調(diào)整計價。
第七條爭議的解決辦法
1、本合同履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商調(diào)解的辦法解決；
2、甲乙雙方協(xié)商或調(diào)解不成時，應(yīng)向工程項目所在地的人民法院起訴。
第八條其他
1、本合同甲方委托；乙方委托為項目責(zé)任人，電話：___________雙方項目責(zé)任人對本工程現(xiàn)場問題的處理，具有法律效應(yīng)；
2、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，并與本合同具有同等效力；
3、本合同其他未言明事項，一律按《中華人民共和國民法典》規(guī)定執(zhí)行；
4、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收，保修期滿后自然失效。
5、雙方確認的《工程預(yù)（決）算表》是本合同的有效組成部分。
6、本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并嚴格執(zhí)行。
甲方（蓋章）簽字：____________
____年____月____日
乙方（蓋章）簽字：____________
____年___月____日____年____月____日
【學(xué)校教室建設(shè)工程施工合同書】相關(guān)文章：
建設(shè)工程施工合同書04-17
工廠建設(shè)工程施工合同書04-09
土建建設(shè)工程施工合同書04-09
建設(shè)工程施工合同書通用12-18
廣東建設(shè)工程施工合同書04-22
學(xué)校多媒體教室租賃合同書04-10
賓館建設(shè)工程施工承包合同書04-09
學(xué)校綠化工程施工合同書04-09