農(nóng)村房屋承攬建設(shè)合同

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的農(nóng)村房屋承攬建設(shè)合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　甲方：________________(姓名，身份證號碼)

　　乙方：________________(姓名，身份證號碼)

　　甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前___天通知甲方購買所需材料。

　�、惨曳骄哂袕氖罗r(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責施工建設(shè)并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

　　⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　�、垂て趶腳____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　�、狄曳郊訌妼ζ淙藛T的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。

　�、兑曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

　　二、質(zhì)量要求

　�、币曳綉�(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。

　�、仓匾�施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。

　�、臣追桨l(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。

　�、捶课萁ǔ珊笠荒陜�(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　�、惫こ炭罱Y(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。

　�、哺犊顣r間：第一次付款在施工開始后___天內(nèi)，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后____天內(nèi)給付。

　　四、違約責任

　�、庇捎诠こ藤|(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。乙方應(yīng)承擔違約金___元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

　　五、爭議解決辦法

　�、卑l(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

　　⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

　　六、附則

　�、北竞贤�一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　�、脖竞贤�自簽訂之日起生效。

　�、骋陨虾贤�，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：________________

　　乙方簽字：________________

　　______年______月______日

【農(nóng)村房屋承攬建設(shè)合同】相關(guān)文章：

農(nóng)村房屋承攬建設(shè)合同書04-29

承攬建設(shè)房屋合同03-06

農(nóng)村房屋建設(shè)合同03-05

農(nóng)村建房承攬合同03-26

房屋裝修承攬合同03-06

房屋加工承攬合同10-08

房屋承攬合同(15篇)09-01

房屋承攬合同15篇09-01

房屋建造工程承攬合同04-10