工程安裝承攬合同實用版

　　隨著時間的推移，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的工程安裝承攬合同實用版，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　甲方：_____________________（發(fā)包方）

　　乙方：_____________________（承包方）

　　甲方：_____________________（發(fā)包方）

　　乙方：_____________________（承包方）

　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達(dá)成以下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　1 、裝修施工地點：___________________________________________

　　2 、工期：_______年___月___日至_______年___月___日

　　3 、本項工程預(yù)計費用________元人民幣。

　　第二條材料供應(yīng)的約定

　　1 、甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　2 、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。

　　3 、乙方自帶施工的必須工具（錐子、切割片等），安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

　　第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

　　1 、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

　　2 、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3 、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　4 、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5 、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6 、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。

　　7 、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。

　　8 、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　1 、工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的________%，水電完工后支付________%，整體竣工驗收合格后支付________%

　　2 、乙方承包內(nèi)容：（可以選擇）

　　1）、水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2）、所有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）

　　3）、水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4）、開關(guān)面板安裝

　　5）、小五金、馬桶、的安裝

　　6）、后期燈具的安裝

　　3 、工程結(jié)算方式：

　　按實結(jié)算：總價結(jié)算：________元/平米（套內(nèi)面積）

　　第六條違約責(zé)任：

　　1 、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院（機(jī)關(guān)）訴訟解決。

　　守約方為維護(hù)自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔(dān)。

　　第八條合同的變更和解除：

　　1 、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條。其它約定：

　　1 、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。

　　第十條附則

　　（一）本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　（二）乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　�。ㄈ�）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　（四）合同有效期至_____________________。

　�。ㄎ澹┧�電工程保修年，超過保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

　�。�六）合同簽訂地：龍馬潭區(qū)王氏大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏�律�?zé)任。

　　甲方簽字（蓋章）：_____________________

　　乙方簽字（蓋章）：_____________________

　　_____年_____月_____日

【工程安裝承攬合同實用版】相關(guān)文章：

工程安裝承攬合同03-06

安裝承攬工程合同02-23

安裝承攬合同【實用】07-16

通用版最新安裝承攬合同05-05

安裝承攬的合同09-16

(經(jīng)典)安裝承攬合同02-24

安裝承攬合同10-30

安裝承攬合同09-09

安裝承攬水電工程合同04-30