關于加工的合同
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的關于加工的合同，歡迎大家分享。
關于加工的合同1
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
品名規(guī)格（長，寬，高cm）單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．
甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：
按核定價格單計算款25000元．
第六條驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收．驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準．雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．
第七條交貨的時間和地點：
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．
第九條運輸辦法及費用負擔：
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．
甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．
第十一條結算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收．
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的.損失．
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．
第十四條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．
甲方：（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
年 月 日
關于加工的合同2
出賣人：
合同編號：
買受人：
簽訂地點：
第三條出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限：按相應出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責。
第四條包裝標準，包裝物的供應與回收：合理包裝達到運輸、裝卸要求，出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付，包裝物不回收，包裝費用出賣人承擔。
第五條合理損耗標準及計算方法:國家標準計算損耗第六條尺寸偏差：國家允許標準
第七條其他特殊項目要求：無第八條標的.物所有權：自交貨之日起轉移。
第九條交（提）貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫。
第十條運輸方式及到達站（港）和費用負擔：汽運，運費由需方自行承擔。第十一條檢驗標準、方法、地點及期限：按本合同約定的質(zhì)量標準，在供方廠內(nèi)驗收。
第十二條買受人就檢驗結果提出異議的期限：乙方驗收后簽字，若有異議由雙方提出更改案。
第十三條結算方式、時間及地點廠內(nèi)驗收提貨提貨一次付清第十四條擔保方式：無
第十五條本合同解除條件：依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。第十六條違約責任：按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。
第十七條合同爭議解決方式：由雙方協(xié)商解決，也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十八條生效條件：雙方簽字或蓋章時起生效。第十九條其他約定事項：
關于加工的合同3
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價_________元交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計元
2、質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的.技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
_________年_________月_________日
關于加工的合同4
委托方：____市XX公司（以下簡稱甲方）
加工方：
身份證號：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方的布鞋幫委托給乙方縫紉加工，雙方并達成委托加工合同如下：
一、甲方負責提供鞋幫片和相關氣眼、縫紉線、口條帶等小件材料及相關制幫工藝標準。乙方自行招收員工和自備生產(chǎn)場地、設備及消防安全設施。
二、乙方為甲方提供鞋幫加工服務的場地位于未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將甲方的幫料投到上述場地以外的地方或單位進行加工。
三、甲方按各鞋幫品種制定相應的加工費（含領幫交幫費用），乙方認可后，到甲方公司內(nèi)領取所加工的布鞋幫及相關材料。
四、乙方對甲方提供的待加工物件發(fā)現(xiàn)不合格的應及時到甲方處調(diào)換；甲方應允許乙方最長時間自拉幫件及材料之日起壹個月內(nèi)調(diào)換。過期造成損失的，由乙方承擔。
五、乙方在拉待加工材料時，甲方應向乙方告知交幫時間，乙方應按時、按質(zhì)、按量加工好并負責交到甲方公司內(nèi)。
六、乙方不得使用其它材料替代甲方提供的專用材料，否則，造成的.質(zhì)量問題及經(jīng)濟損失由乙方承擔。
七、鞋幫加工不合格的，甲方有權拒收，乙方照價賠償。
八、領材料和交幫等手續(xù)，由甲、乙雙方簽字生效。如乙方本人不能親自簽字，可書面委托他人代理簽字。
九、乙方須保證甲方所提供的加工物件的安全事項，如發(fā)生火災、雨淋、鼠咬、霉爛等造成的經(jīng)濟損失由乙方賠償。為保證物件安全，根據(jù)加工量的多少，乙方應向甲方交付相應的質(zhì)保金。
十、結算方式：甲方每月____日前向乙方結算上月加工費，結算時，以乙方交成品幫時經(jīng)甲方確認的驗收數(shù)量和品種作為依據(jù)。
十一、乙方如不愿或不能為甲方提供加工時，應提前兩個月通知甲方。乙方通知到甲方后，應在停止領幫之日起二十天內(nèi)按質(zhì)按量全部向甲方交清所加工的成品幫，甲方除留乙方少量的質(zhì)量保證金外，其余加工費用應一次性向乙方結清。
十二、違約責任：乙方如不能按時、按質(zhì)如數(shù)向甲方交夠成品幫，應按甲方相應成品幫的價值賠付甲方，如拖延時間給甲方造成間接損失，須另向甲方賠付違約金，違約金按甲方成品幫價值每日千分之三比例自乙方違約日起計算。如非乙方原因，甲方不能付清乙方相應加工費的，須向乙方賠付違約金，違約金按加工費額每日千分之三比例自甲方違約日起計算。十
十三、本合同有效期為自簽定之日起________年，即自年起至月日止。甲乙雙方之前簽訂有委托加工合同的，以本次簽訂的委托加工合同內(nèi)容為準。
十四、本合同內(nèi)容同樣適用于本合同簽定日之前甲、乙雙方已發(fā)生但未結算的加工業(yè)務，具同等效力。
十五、本合同有效期________年。期滿后雙方如愿意繼續(xù)合作，則本合同有效期自動向下期延續(xù)，每期________年。如期滿單方不愿合作，沒例行完的合同內(nèi)容，照樣按本合同的條款執(zhí)行完畢，合同終止。
十六、本合同于甲方公司辦公室內(nèi)簽訂，壹式貳份，每份貳頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自甲乙雙方簽字后生效，具同等法律效力。本合同履行中如有爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成時，由____縣人民法院裁定解決。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
地址：____縣黃莊鎮(zhèn)白衛(wèi)路地址：縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）韓村工業(yè)區(qū)村
電話：xxxxx電話：
________年____月____日
關于加工的合同5
委托方(以下簡稱甲方)：
被委托方(以下簡稱乙方)：
甲乙雙方本著誠實守信的原則，平等互利，經(jīng)雙方公平、友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、甲方委托乙方加工生產(chǎn) 營養(yǎng)餐包 ，該產(chǎn)品單個凈含量不得低于克，每件規(guī)格為1*10*10，每件凈含量不得低于該產(chǎn)品的生產(chǎn)主料由甲方指定品牌使用，配方必需經(jīng)過甲方審核通過(面團配方：面包粉25公斤、白糖5公斤、全統(tǒng)瑪雅琳2.5公斤、雞蛋25個、奶粉500克;皮料配方：全統(tǒng)瑪雅琳1000克，白糖粉500克、低精粉500克、 雞蛋10個，奶香粉25克)，在生產(chǎn)過程中甲方有權派人進住乙方工廠進行技術監(jiān)督，乙方需嚴格按照甲方的要求進行生產(chǎn)。
二、本合同期限為一年，從20xx年3月5日至20xx年3月4日止，合同總產(chǎn)量為60噸，合同總產(chǎn)值為75萬元;合同期滿前一個月雙方協(xié)商下一年度合作事項，若本次合作愉快，可續(xù)簽合同。
三、交貨及付款方式
1、乙方以每個
2、乙方將貨物送至甲方指定托運部，所產(chǎn)生的托運費由甲方承擔，若是甲方派車到乙方工廠提貨，由乙方負責安排工人裝車。
3、甲方按月結算貨款給乙方，在每月最后一天對帳，于次月10號以前一次性付清所有貨款。
四、甲乙雙方應保守此次合作的商業(yè)機密，如合作方式、配方、工藝流程、價格等不得向第三方透露。
五、乙方在生產(chǎn)過程中所使用的原材料和包裝物必須符合國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，產(chǎn)品應按GB/T20981的.標準生產(chǎn)，不得濫用、亂用非食品添加劑，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方承擔全部責任;若產(chǎn)品質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方退換貨，如包裝出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象、配方錯誤導致產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生改變、烘烤過度產(chǎn)品焦糊、烘烤時間不到產(chǎn)品夾生等。
六、乙方應提供此產(chǎn)品相對應批次合格的檢驗報告，若工商局、質(zhì)檢局抽檢此產(chǎn)品不合格由乙方承擔責任;在甲方所在地送檢的樣品檢驗費由甲方支付，若產(chǎn)品不合格所造成的損失由乙方承擔一切責任。
七、如產(chǎn)品有質(zhì)量問題，經(jīng)有關部檢測，確定是產(chǎn)品本身問題，乙方承擔責任。但由于運輸過程或由于甲方銷售、儲存不當，而造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，由甲方承擔責任，但乙方可以退換貨。
八、由于乙方要生產(chǎn)中秋月餅，所以在中秋前兩個月，乙方不供貨給甲方。
九、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投放市場，銷售權歸甲方所有。
十、在生產(chǎn)過程中，若發(fā)生安全事故及財產(chǎn)損失，由乙方負全部責任，與甲方無關。
十一、本合同從簽訂之日起，雙方均不得違約，若有一方違約，違約方應承擔對方的一切經(jīng)濟損失和承擔違約責任;本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的應向甲方所在地仲裁機構申請仲裁。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字、蓋章后，由公證處公證后生效。
甲方： 乙方：
甲方代表簽字： 乙方代表簽字
(甲方公章) (乙方公章)
年月 日
關于加工的合同6
甲方：
乙方：
身份證號碼：
有限公司（以下簡稱甲方）與 （以下簡稱乙方）經(jīng)友好協(xié)商，乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展，依據(jù)有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協(xié)議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方；乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條，其業(yè)務提成為方式為：甲方按乙方協(xié)定確認的產(chǎn)品加工費的單價計算收��；產(chǎn)品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內(nèi)給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn)；其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收，乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的'產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業(yè)務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節(jié)假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協(xié)議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內(nèi)，任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意后，再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條：本協(xié)議爭議的解決方式：首先是雙方協(xié)商解決；其次是協(xié)商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協(xié)議未盡事宜可另行商議；本協(xié)議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
關于加工的合同7
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的'簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
關于加工的合同8
簽定日期：20xx年xx月xx日
定作方（甲方）：xxxx
電話：xxxxxx
承攬方（乙方）：xxxx
電話：xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料：
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：xxxxxxxxxx。
2．產(chǎn)品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。
3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。
4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。
5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：xxxx
乙方（蓋章）：xxxx
關于加工的合同9
甲方：
乙方：
甲方根據(jù)工作需要，委托乙方加工工裝服裝 套，每套 元，合計 元，大寫：。雙方經(jīng)平等協(xié)商，根據(jù)有關規(guī)定，達成協(xié)議如下：
一、 面料由乙方提供，但須經(jīng)甲方確認；
二、 款式由甲方確認，與乙方協(xié)商，并由乙方確定；
三、 由乙方按照甲方要求款式，先制作做9套樣本服裝， 分為大中小3個號碼，每個號碼3套，由甲方工作人員進行試穿，試穿時間10 天。試穿過程中甲方及時將發(fā)現(xiàn)問題反饋乙方，并形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意，有權利中止合同。
四、 甲方負責提供訂做服裝的尺寸，套數(shù)。
五、 甲方需在試穿滿意后，并與乙方確認最終款式及各 項具體要求后，預先支付乙方面料、加工費全部金額的50 %，即元，大寫： 。余款須于加工服裝完成提貨后，30天內(nèi)全部付清，并由乙方提供正規(guī)發(fā)票；
六、 乙方根據(jù)服裝標準尺碼生產(chǎn)，甲方檢查，并有權對 各種質(zhì)量問題提出要求；
七、 面料質(zhì)量及做工問題由 乙方 負責。尺碼不合適時，由乙方無償修改；
八、 乙方需按照甲方要求時間交貨，交期為 年 月 日；
九、 未盡事宜，雙方協(xié)商。
甲方：
乙方：
日期：
關于加工的.合同10
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的`損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
關于加工的合同11
委托方：xx紡織器材廠（甲方）
承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計
2．質(zhì)量標準：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結算方式：
xxxx。
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規(guī)定的`時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：xx紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠
法定代表人：（蓋章）xxxx
地址：xxxxxx
銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日
關于加工的合同12
定 做 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定做方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一 合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 加工成品
編號：
名稱：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
備注：
三 加工成品質(zhì)量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。
四 訂單確認
4.1 定做方委托承攬方開發(fā)加工的新產(chǎn)品首次訂貨量每個單品不得少于____套，再次訂貨量每個單品不得少于_____套。
4.2 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真給承攬方。
4.3 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單????指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品????指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品????指定做方提供實樣或圖紙需要承攬方新開發(fā)模具的產(chǎn)品以承攬方確認的交貨期為準。
4.4 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.5 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五 訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在承攬方發(fā)貨前____天內(nèi)付清給承攬方，承攬方收齊貨款____天內(nèi)發(fā)貨。
5.2 產(chǎn)品包裝要求：
六 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的'物品不得偷換零部件。
6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
6.3 交(提)原材料等物品日期計算，參照本合同規(guī)定執(zhí)行。
七 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
八 價款
合同總價款___________
九 驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告。
9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十 交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二 加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關法及相關法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。
十三 保密條款
13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)，或未經(jīng)授權的承攬方員工或沒有資格的員工使用上述數(shù)據(jù)。另外，承攬方同意需要上述數(shù)據(jù)的員工按照程序獲得上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。
13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10 應非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
13.11承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四 違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14．4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
關于加工的合同13
甲方：北京印刷學院乙方：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、加工內(nèi)容及具體要求
甲方委托乙方加工一批器材零部件，共計_8___張圖紙。零件總數(shù)量為__17__件(全部按圖
紙要求的技術條件、尺寸公差以及數(shù)量進行加工)。詳見零件加工圖紙，圖紙的要求按照國家相關標準執(zhí)行。
二、加工進度及完成時間
甲方提供圖紙時間：全部零部件在_20xx_年_9_月_30_日前將具體加工圖紙?zhí)峁┙o乙方。乙方完成全部零部件加工時間：乙方應按照甲方要求積極配合抓緊時間安排工作，在__年__月__日前，完成全部零部件的加工及裝配。
三、合同款價
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)議，所加工零件的加工及裝配費用總計：______元。具體費用明細：
四、雙方的權利與責任
1、甲方負責提供所加工的零件的圖紙，并具有對圖紙中問題的解釋權;
2、乙方應按照圖紙中的各項要求完成零件的全部加工及裝配;
3、乙方按照圖紙中的各項要求(形狀尺寸、圓角倒角、尺寸公差、形位公差、表面光潔度、熱處理工藝等)嚴格進行加工，確保圖紙中的各項要求和質(zhì)量;
4、對于圖紙中的疑問，乙方在發(fā)現(xiàn)后應立即通知甲方，甲方應及時給予答復;
5、圖紙中的各項改動必須由甲方成員簽字方可有效，否則必須按照圖紙要求對零件進行加工;
6、產(chǎn)品完成后，甲方到乙方處驗收，乙方保證不合格產(chǎn)品不出廠;
7、除非有不可抗拒因素外，任何一方無權對合同日期進行修改。
8、乙方有義務對甲方所提供的圖紙進行保密，并提供甲方零件工藝過程卡及工時，驗
收合格后所有圖紙應歸還甲方。
五、驗收與交付
1、乙方完成項目合同約定的`內(nèi)容后，由甲方組織驗收。
2、乙方完成零件加工及裝配并經(jīng)甲方驗收合格后，由乙方送貨到甲方;也可由乙方送
貨到甲方驗收。
六、合同的生效
1、甲乙雙方簽字蓋章后生效;
2、加工及裝配費用由甲方50%( 萬元)，由乙方向甲方開具相應額度發(fā)票;乙方完成零件加工及裝配并交付甲方驗收合格后，甲方付給乙方50%(萬元)，由乙方向甲方開具相應額度發(fā)票;
3、該協(xié)議中未盡事宜由甲、乙雙方本著合作的態(tài)度協(xié)商解決;
4、本協(xié)議一式二份，其中甲方一份、乙方一份。
經(jīng)辦人：
簽字日期：
機械有限公司經(jīng)辦人：簽字日期：
關于加工的合同14
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
根據(jù)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，簽訂本合同并共同遵守執(zhí)行。
一、 甲方委托乙方制作鋼骨架裝飾售貨亭，按甲方給乙方的電子版的圖片進行加工。技術要求：骨架為方鋼骨架，外包白鋼板，亭頂部安裝裝飾性防腐木，其余部分為普通木質(zhì)材料和彩鋼材料。景觀亭底部為木質(zhì)地板加保溫處理。售貨亭側面窗要求安裝雙層普通玻璃。
二、 制作地點：由甲方指定地點。所耗水電費用由乙方承擔。
三、 合同總造價為160，（壹拾陸萬元整）（共計10個景觀亭，每個單價萬元整），合同簽訂后預付前期制作金為合同總價款的30%，計：元整。工程量完成80%付至合同總價款的.70%。景觀亭制作完畢驗收合格后付清余款。
四、 違約責任
1、 制作工期：按甲方規(guī)定工期完工，逾期交貨，每延期一天，制作方按合同金額的千分之一承擔違約責任。
2、 甲方未按期交付余額部分，制作方有余款部分貨物所有權，直至所有余款結清。
五、 執(zhí)行本合同過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，由需方所在地法院裁決。
六、 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方一份，合同簽訂即時生效，本合同執(zhí)行完畢即行失效。
七、 要求發(fā)票按中澤地產(chǎn)財務要求提供票據(jù)。
甲方（需方）：
乙方（制作方）：
關于加工的合同15
甲方（供方）：
乙方（需方）：
甲乙雙方本著平等互利原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）相關事宜達成如下協(xié)議：
一、通知生產(chǎn)：乙方根據(jù)自己生產(chǎn)需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真方式通知甲方，以便甲方安排生產(chǎn)。
二、貨物單價：單價由雙方根據(jù)交易時市場情況協(xié)商確定，商定后在訂 貨單與送貨單中注明。
三、貨物質(zhì)量：按照甲方企業(yè)標準執(zhí)行。
四、貨款結算：
1、雙方每月日對帳一次，由甲方按乙方當月下達訂單及乙方指定 送貨地簽收送貨單據(jù)進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內(nèi)必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳，須在事后當面確認)。
2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。
五、交貨方式：
1、甲方收到乙方生產(chǎn)通知后，在 天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容，送貨單作為結算憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。
六、貨物包裝：（略）
七、驗收及異議期：
1、乙方在收貨時應當對貨物數(shù)量、質(zhì)量、包裝及等進行全面檢查驗收，如無異議，由指定收貨人簽章確認；
2、貨物驗收后 天為異議期，乙方如在質(zhì)量異議期內(nèi)不向甲方提出書 面異議，則視為貨物應檢查驗收項目全部符合本合同約定。
八、違約責任：
1、甲方逾期交貨，每逾期一天按逾期部分貨值萬分之五支付違約金；
2、乙方逾期付款，每逾期一天按逾期部分貨款萬分之五支付違約金；
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。
九、爭議解決：雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議，應先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意由有管轄權人民法院解決。
十一、合同期限：本合同有效期從年 月 日至年 月 日。
十二、其它：
1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
3、雙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件、生產(chǎn)通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同附件。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
簽訂日期： 年 月 日
【加工的合同】相關文章：
來料加工組裝加工合同05-01
加工合同01-18
加工的合同04-08
最新委托加工合同 委托加工合同模板02-04
門窗加工合同09-20
授權加工合同09-20
訂單加工合同09-07
產(chǎn)品加工合同09-28
材料加工合同11-03
外協(xié)加工合同11-25