- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,很多場合都離不了合同,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編整理的加工承攬合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
加工承攬合同1
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同2
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
第二條產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)及技術(shù)要求等,按照雙方簽字認(rèn)可的設(shè)計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴(yán)格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質(zhì)密度為,環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
2.預(yù)付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內(nèi),先預(yù)付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結(jié)算。付款方式:滿5萬結(jié)一次。
第六條驗收:
1.甲方應(yīng)于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結(jié)果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當(dāng)收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權(quán)終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責(zé),運費由方承擔(dān);搬運費由_____方承擔(dān),產(chǎn)品安裝由方負責(zé);
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權(quán)要求甲方賠償因此而造成的損失。
4.甲方應(yīng)為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應(yīng)確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的.安全事故由乙方全部承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1.乙方違約,則雙倍返還預(yù)付款;
2.甲方違,則不退還預(yù)付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應(yīng)付貨款,乙方有權(quán)從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品,直至甲方支付應(yīng)付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔(dān)違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔(dān)。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關(guān)的政治甲乙雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
加工承攬合同3
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方提供鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責(zé)裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責(zé)運輸,運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān),構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的'構(gòu)件圖紙?zhí),并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知,否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工,乙方負責(zé)修復(fù),并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
委托代理人:法定代表人:
委托代理人:
年月日年月日
加工承攬合同4
合同編號:_________
定作人:______簽訂地點:_________
承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱|型號|單位||單價|金額|合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第二條定作人提供的材料
材料|規(guī)格|計量
數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
名稱|型號|單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:
第六條加工物的包裝要求及費用負擔(dān):
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限:
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條本合同解除的條件:
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任:
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:
定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
定作人(章):承攬人(章):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
賬號:賬號:經(jīng)辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工承攬合同5
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的'品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負全部責(zé)任,甲方負責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛,在取得有關(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
加工承攬合同6
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:________________
項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:
由乙方負責(zé)往返運輸,運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6、結(jié)算方式:
____________________。
7、違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年 月 日
加工承攬合同7
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認(rèn)驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費用負擔(dān):定作物由承攬方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn),具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。
2、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任:
第一點:定作方的違約責(zé)任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤,定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責(zé)任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的'違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
。4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當(dāng)中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
加工承攬合同8
承攬方:縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名:____規(guī)格(長,寬,高):____單位:cm數(shù)量:____備注:____
玻璃柜臺:1304090件;塑料臺面柜臺:18010095件
其中不帶抽屜:10件
玻璃臺面柜臺:18010095件
棉布貨架:18040200件
大百貨電器貨架:18080200件
小百貨貨架:18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān):由甲方負責(zé)運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的'違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
日期:___________
加工承攬合同9
定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
風(fēng)險告知:本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工服務(wù)。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約能力和條件,并針對是否允許承攬方將部分或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進行討論。通常情況下,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人也可以解除合同!
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
一、 工程概況:
_________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜:
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
風(fēng)險告知:上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求,經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后,承攬方不得擅自改變,否則需要承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。
三、 重量結(jié)算依據(jù):
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
四、 甲方工作:
1、 合同簽訂時甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、 合同簽訂時,甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構(gòu)封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
3、 甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、 成型鋼筋出庫前,甲方應(yīng)指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
五、 乙方工作:
1、 合同簽訂時,乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應(yīng)認(rèn)真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時,甲方授權(quán)委托人應(yīng)在12小時內(nèi)書面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、 乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。
六、 設(shè)計變更:
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計變更,甲方應(yīng)以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時間(供應(yīng)時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔(dān)。
七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構(gòu)長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
3、 直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
八、鋼筋原材復(fù)試及資料:
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測機構(gòu)及費用由甲方負責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式:
1、 合同價款:
(1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔(dān))。不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎(chǔ)上加____________元/噸。
(3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。
(4) 鋼筋原材料復(fù)試費用按照《半成品出廠合格證》實際標(biāo)注數(shù)量進行簽收。
(5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整,其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi),甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)。總價中不包括原材料復(fù)試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點:__________________________
風(fēng)險告知:承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時間之前將加工品于約定地點進行驗貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前,應(yīng)當(dāng)對一切風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。承攬方在履行合同期間,對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任,不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負有全部責(zé)任,而且對由于不可抗力原因造成標(biāo)的物毀損或滅失的`風(fēng)險,也必須承擔(dān)由于未能預(yù)料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說,承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟損失。
2、 付款方式:
(1) 本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
(3) 原材料復(fù)試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4) 本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
十、違約責(zé)任:
1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。
2、 合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時工期順延。
5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
十一、爭議:
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它:
1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權(quán)人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:___________________
公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
簽訂地點:_____________________
簽訂承攬合同的注意事項:
一、定作物
1、原材料的消耗定額問題:
若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟節(jié)約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
2、定作物樣品的封存保管問題:
若存在定作物樣品的,樣品應(yīng)進行封存并當(dāng)場由承攬人和定作人確認(rèn)后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務(wù),并要求若保管不當(dāng)造成損失或丟失的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、定作物的后期保證問題:
因有些定作物無法在檢驗當(dāng)時就發(fā)現(xiàn)問題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問題以外,承攬人應(yīng)負責(zé)定作物的無償修復(fù)或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應(yīng)負賠償責(zé)任。
二、支付款
1、定金條款的規(guī)定:
在簽訂合同時,當(dāng)事人若采用定金的擔(dān)保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規(guī)定,若是承攬人違反合同時,應(yīng)雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意:
結(jié)算方式是指價金和其它費用的清結(jié)方式,包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意,除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外,承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
三、關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定
1、提交期限問題:
在約定定作物提取日期時應(yīng)注意計算定作人必要的途中時間;
2、提前或延期提交問題:
合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
加工承攬合同10
承攬方(甲方):xx定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條
加工費結(jié)算辦法與時間
第七條
乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
。ㄒ唬┘追剑
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的`文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xxxx定作方(蓋章):xxxx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xxxxxx地址:xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xxxx簽訂地點:xxxx
加工承攬合同11
承攬合同(供加工承攬用)
訂立合同雙方:
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________ ,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān):(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥當(dāng)保存,作為檢驗的根據(jù));
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān);
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間;
第七條 乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲 方交付定金____________元;乙方應(yīng)______年____月____日前向甲 方交付預(yù)付款____________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
第八條 甲方的違約責(zé)任:
1、甲方如未按合同規(guī)定的.質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任:
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
帳 號:_________________帳 號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
加工承攬合同12
甲方:
乙方:
1、前言
經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。
2、供貨范圍和雙方職責(zé)
。1)供貨范圍
按甲方提供的鑄件清單供貨。
鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。
(2)乙方職責(zé)
完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。
返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。
向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)
。3)甲方職責(zé)
每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。
負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。
向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。
甲方向乙方提供技術(shù)要求。
技術(shù)要求
(A)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3
(B)鑄件化學(xué)成份:根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。
。–)鑄件應(yīng)清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。
。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。
。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。
。‵)鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。
3、價格
(1)鑄件價格
HT250:
MoCr:
QT600:
特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定
4、結(jié)算方式:
(1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認(rèn)可。
(2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。
。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。
5、交貨期
。1)乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。
。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)
鑄件5噸以下16-20天。
鑄件5-8噸18-22天。
鑄件8噸以上的另商定。
。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。
6、驗收
甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進行驗收。
7、質(zhì)量保證:
甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的.廢品,應(yīng)立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔(dān)。
8、合同修改:
只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。
9、不可抗力:
。1)當(dāng)不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。
。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。
10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓:
乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。
11、合同的終止和解除
。1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。
實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。
乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。
。2)發(fā)生下列情況時,乙方有權(quán)終止和解除合同,并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。
甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。
12、爭議解決:
當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。
13、合同附件
下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。
附件一、每次提供鑄造清單、進度表。
14、通知
所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當(dāng)日視為送達。
15、合同生效
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。
甲方 乙方
代表(簽字) 代表(簽字)
日期: 日期:
加工承攬合同13
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條 加工成品:
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
第二條 加工成品質(zhì)量要求:__________________________________________
(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量:________________________
。ǎ,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。常牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟嬎,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:__________________________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
。常 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:______________________________________________
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________
。ǎ保凑蘸贤(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3,當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________
。ǎ, 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的.,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔(dān):______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān):______________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:__________________________________________
第十一條 其他:__________________________________________________
(如:1. 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
。玻鶕(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
加工承攬合同14
簽定日期:xx年xx月xx日
定作方(甲方):xxxx
電話:xxxxxx
承攬方(乙方):xxxx
電話:xxxxxx
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:xxxxxxxxxx。
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:xxxxxxxxxxxx。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔(dān):xxxxxxxx。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:xxxxxxxxxxxx。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):xxxx
乙方(蓋章):xxxx
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
(精選)加工承攬合同03-08
加工承攬合同02-20
承攬加工的合同03-20
承攬加工合同【經(jīng)典】03-06
加工承攬合同【精選】07-18
(經(jīng)典)承攬加工合同07-23
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同08-22
承攬加工合同12-27