加工承包合同
在人們的法律意識不斷增強的社會,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編幫大家整理的加工承包合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
加工承包合同1
廠方:
承包方:身份證號碼:
為進一步加強企業(yè)管理,完善車間各項制度,不斷提高生產工效,保證質量,降低成本,使管理日趨合理化,在按勞取酬,互利互惠原則上,協商確認本合同,合同條款如下:
一、承包責任:
1、廠方負責生產任務的下達、質量驗收。安全檢查等,同時廠方為乙方提供住宿場所,提供廚具一套。廠方提供生產用刀頭,吊帶、包裝帶、叉車用柴油、卸板用電錘及鉆頭、制作架子用釘子、200元以上設備配件等。
2、廠方負責為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費由廠方負責,不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動紀律,要有敬崗愛業(yè)的精神,如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經濟處罰,直至解除勞動合同。
4、承包期間在生產過程中,經常批量出現不合格的產品,廠方有權可立即終止合同,并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。
5、承包期間若承包方工人到位后,試用期一個月,廠方確定正式留用工人,不合格者辭退,正式留用員工提供身份證,工人需要辭職,應提前一個月遞交辭職書給廠方,經廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未經廠方同意承包方私自辭退工人,未辦理辭職,未經廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方沒收承包方其未發(fā)承包工料費。
6、承包方至少保證兩個熟練大切工、四個小切工、兩個卸工、一個機修在廠(至少合計9人),加工量大時每班必須保證有三個熟練大切工、六個小切工,三個以上卸工,絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度,如有影響廠方按相關規(guī)定給予處罰,生產過程中承包方一定給工人發(fā)放必要的勞保用品,如手套、防護眼鏡、膠鞋、安全帽、安全帶等,確保安全。
二、承包范圍:
(一)、大切車間:
1、承包方負責公司下達生產單的材料切割,機臺(三臺大切機)的維修、本車間行吊、抽水機的維修、電路(切機電路、電機、電控箱)的維修及零配件更換,配件在200元以下的由承包方負責購買,單個配件超過200元的由承包方從倉庫領取,除大型配件需要廠里調貨外,一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個大切車間衛(wèi)生、水溝、水溝石粉的及板頭廢料的清理、機臺所使用的大切片體、刀頭、機油、齒輪油、冷卻劑、配件、鋼絲繩、卸板及工人工資和勞保用品發(fā)放。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容,并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩(wěn)的一條龍生產。
4、承包方生產前要與上道程序辦理領料手續(xù)(如荒料領用),此道工序完畢需與下道工序辦理入庫手續(xù),在辦理領料過程中,有出現質量問題應及時上報主管。不得有私自銷毀或將錯就錯生產,發(fā)現者按公司材料價格全額賠款處理。
5、由于荒料品質不穩(wěn)定,承包方切開表皮后,及時砸掉表皮查看水線的分布情況,然后會同主管確定板材切割規(guī)格。承包方不得隨意切割。
6、承包方承包方負責荒料的碼放、吊裝,切割,卸板、刀頭焊接等生產工序,荒料進場后按照廠方主管安排整齊碼放在堆料區(qū)域,生產出的毛坯卸完板后在區(qū)域內排放好,不可疊高,亂擺亂放。
7、承包方生產出的產品需做好標識,特別是石材原編號。
8、承包方生產中所用的鋸片要排掛在專用鐵架上,做完刀頭的鋸片也要排掛鐵架上,并做好鋸片生產統計記錄。不能亂扔亂放,做到整齊、不丟失,若發(fā)現亂扔亂放,每片罰款50元,若發(fā)現丟失每片按進價賠款。
9、質量要求:
、俅笄熊囬g生產正常按兩班倒,每班輪看機臺,如遇生產任務不多可全部安排夜班切板,合理避開用電高峰期,以降低工廠生產成本。
、诔邪桨瓷a單的規(guī)格進行合理排料切割,厚度15mm~40mm毛板長度驗收按300mm進,卸板后廠方統計確認,厚度41mm~100mm毛板以小切打包好后按裝車發(fā)貨單驗收統計。
③毛板成材率控制:毛板成材率≥90%;小于以上成材率相對應部分不計算工料費并扣相應平方數的工料費用(每平方5元)。
、芷秸闰炇諛藴剩700頭及以內≤0.5mm;800頭以上≤0.8mm,經驗收合格的正常結算,不合格的按C級品處理。
、莺穸闰炇諛藴(15mm~95mm):按生產單要求,厚度按照±21驗收,在以上標準內且符合平整度要求的為A級品,超出生產單厚度要求±1mm為B級品,超出生產單厚度要求的±1mm為C級品。
、轇級與C級品中超厚或超薄的,碼放在單獨地方,并做好標記,不給予計算工料費,但不能超出總產量的2%,如果超出,所超出部分按5元/平方扣除。待客戶要求較低訂單簽訂發(fā)貨后,給予計算工料費。
⑦吊破板,弄破板,按材料成本的20%計賠。
10、承包單價:A級品厚度15mm~40mm每平方4.5元,41~100mm的每平方6元。B級與C級品待廠方銷售單價由于質量問題降價處理的合理價格結算,不合格的超出總產量2%的,所超出部分按5元/平方扣除。
11、承包工料費發(fā)放及結算:以廠方質檢員驗收的日報表進行結算,當月承包工料費在地三個月的5日左右發(fā)放。
(二)、小切車間:
1、承包方負責公司下達生產單材料的切割、板材倒運、架子制作、打包、裝車。工人工資、輔助材料、刀頭焊接及機臺(紅外線1臺,中切臺2臺,開槽倒角機1臺,單臂吊2臺)的維修及各相關配件,配件價值200元以下由承包方負責,配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責),一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個切邊車間衛(wèi)生、水溝的清理。水池外水溝石粉由公司清理。承包方同時負責廢料頭的清理及可用料頭的'碼放。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容,并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。做到生產前的產品省料、省時并按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩(wěn)的一條龍生產。
4、承包方生產前要按車間管理的要求嚴格用料,沒有按排的料不能亂用,有出現質量問題應及時上報車間主管,不得私自銷毀或將錯就錯生產,如有發(fā)現者按公司材料賠款條例處理。
5、承包方生產出的邊板排放好,不可疊高,亂擺亂放。承包方生產出的產品需做好標識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
7、質量要求:長寬誤差:±1mm,對角線誤差:±0.5mm。
8、承包方按生產單的規(guī)格進行合理切割,確保產品質量及出材率,大板成材率≥90%;小板成材率應≥85%,如果出材率不高,需經管理人員許可才能切割,未經許可造成的損失由承包方承擔。廠方按加工單要求打包裝車后進行驗收。
9、加工過程中弄破板,按材料成本的20%計賠。加工過程中出現不合格品,承包方及時通知廠方,如果通過整修達到質量要求,按照合格品驗收統計,如廠方發(fā)貨后,使用單位發(fā)現不合格品,廠方不計加工費用,按材料成本的60%計陪。如不合格產品整修后也不能達到質量要求,廠方不計加工費用,如果廠方變換規(guī)格銷售,承包方負責加工,如果不能銷售按材料成本的30%計賠。
10、承包單價:
厚度:15mm~40mm:4.0元,41~60mm:6.0元,80mm:12元,100mm:15元。承包工料費發(fā)放及結算:以廠方所下單加工完成裝車后的發(fā)貨單進行結算,當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)
三、承包人全面負責生產環(huán)節(jié)的安全工作,工人上崗前進行必要的安全教育,每天做好安全檢查,要求每周召開安全例會,將安全隱患排除。員工上班時應嚴格按規(guī)范進行操作,同時應穿膠鞋,戴安全帽、佩戴防護眼鏡、高空保養(yǎng)設備佩戴好安全帶,同時下方必須有人提醒防護,嚴禁任何人私自動用、改裝電器及防護用品。私接亂拉電線電纜。嚴禁隨意打開配電箱及進入配電室,電器出現故障,必須要求專業(yè)電工維護,設備出現較大異常,必須及時通知廠方,廠方派專人檢查維護,在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責任。
四、任務繁忙時,未經公司領導及管理人員許可,不得自動離開崗位,工廠跟據情節(jié)每次處以100元以上的罰款,情節(jié)嚴重的公司自動離職處理。
本合同為期一年,到期后雙方可協商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________
代表人(簽字):________________身份證號碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
加工承包合同2
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協商達成如下協議:
1、工期要求:乙方應在20xx年11月2日進廠焊接加工,自帶焊機壹臺,其余焊機由甲方提供,工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內完成這批任務,工作中必須服從甲方的統一調度。
2、進廠人員必須服從甲方管理,按時上下班,并遵守廠規(guī)定的.作息時間,在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施,如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事,工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
6、焊接工程量與單價計算為:
A、二懸臂主柱套;價格合計價格。
B、三懸臂主柱套;價格合計價格。
C、二懸臂支桿套;價格合計價格。
D、三懸臂支桿套;價格合計價格。
E、羊柱支桿套;價格合計價格。
合計總價元
以上協議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
20xx年11月1日
加工承包合同3
甲方(發(fā)包方):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表:
乙方(承包方):
經甲乙雙方互相協商,甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上,簽定如下協議:
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內,一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付,甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年,從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后,如甲乙雙方愿意,可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元,尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款,每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款,甲方有權終止承包合同,并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內,一切安全事故由乙方負責,甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約,則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后,此合同不受市場行情等任何因素影響,合同期內,任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等),則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買,但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同,如有價格等因素變動,必須及時通知甲方前去與廠家處理解決,否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫,如受價格變動和其它因素的.影響,導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的,甲方不負責任,不減少承包費。
4、乙方在經營期間,所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨,在合同期滿后,必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買,并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用,維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單,合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方,遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內,如因現廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因,導致乙方不能生產的情況下,由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用,乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系,無法讓乙方繼續(xù)開工,則雙方按終止合同處理并進行結算,此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜,由甲乙雙方另行協商解決。
9、此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,簽字生效。
甲方(蓋章):順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表(簽名):
乙方(簽名):
簽定日期:年月日
加工承包合同4
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規(guī),在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內,本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規(guī)格和數量進行加工生產,合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點: 3.3現場收貨聯系人:
五、包裝標準
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的`貨物規(guī)格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
六、貨款支付
6.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
6.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的同時,開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。 乙方的收款單位是: 戶名:賬號:
七、違約責任
7.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除
8.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
8.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
九、解決爭議的方式
9.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
10.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
10.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承包合同5
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
。1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
。2)承攬人交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
。3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
。6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
。1)定作人如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
。2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
。3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
。5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
。6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
。1)提交_________仲裁委員會仲裁;
。2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的.時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
加工承包合同6
甲方:______________________
乙方:______________________
根據《合同法》之規(guī)定,本著互惠互利、共進雙贏的原則,經雙方友好協商,就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年PVC搬遷項目設備庫工程相關事宜,達成協議條款如下:
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的,必須雙方簽字認可。
三、甲方的權利和義務
1、保證材料的.及時到位,不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權利和義務
2、按照圖紙制作,保證工期和質量。配合甲方審閱圖紙,如圖紙出現錯誤或不合理之處,應積極主動向甲方反映進行協商,并出具變更說明完善圖紙設計,達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位,乙方有權停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套,乙方根據圖紙和技術要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆,漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構件加工竣工資料的編制費用,如需探傷,費用由甲方負責,并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間,甲方可隨時派技術人員對加工構件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構件制作驗收執(zhí)行GB50205—20xx《鋼結構工程質量驗收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內,甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款,余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協商。如協商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字):______________________乙方(蓋章簽字):______________________
________年________月________日________年________月________日
加工承包合同7
甲方委托乙方加工 ,根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
第二條 加工成品質量要求: 。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數量和質量:
1、用乙方原材料生產時,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品的質量時,甲方有權要求重作,修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產時,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)貨日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術資料。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規(guī)定,經當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的'費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %( 10%-30%幅度)或酬金總額的 %(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的 %(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的 %(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、
保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失(機器、設備等)。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。*
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
甲方: 乙方 :
簽訂日期:20年 月 日 簽訂日期:20年 月 日
加工承包合同8
發(fā)包方:____________(以下簡稱甲方)
承包方:____________身份證號碼____________(以下簡稱乙方)
為明確責任,保障雙方的權益,保證生產項目發(fā)、承包工作的順利進行,根據本項目的具體情況,經甲乙雙方充分協商一致,特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示,雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱:____________________
二、項目地點:____________________
三、承包范圍:____________________
四、項目內容:
下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝,屬承包范圍內的原材料、在制品、產成品的轉運等屬承包范圍內的內容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務費)清包。
2、乙方承包范圍內的`項目實行包人工、包工期、包質量、包安全、包保修等全部內容。
六、合同價款
最終以雙方實際審定的工時數和批量生產交貨臺數結算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產品質量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期:____年____月____日,項目必須在____年____月____日全部生產完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內,每逾1天,按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內者,按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產完成驗收合格后,30日內辦理結算,結算總承包價款的80%,結算完畢后15日內,甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金,自項目結束驗收合格之日起滿60日后10日內付清。
3、生產期間原則上不發(fā)生人工費用結算,但因乙方人員確因看病治療的費用,可事先征得甲方公司總經理同意方可結算。
九、項目質量
乙方產品質量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產計劃要求生產(不含試制產品),否則由此產生的質量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時,若發(fā)現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度
在生產中,乙方應嚴格按照甲方公司《生產用工計劃》派工生產,不得以任何理由要求多用工時,影響生產進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產材料不按計劃到廠導致誤工誤時,由甲方核實,總經理批準后方可具實調整《生產用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙,乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權對乙方在生產過程中的項目進度、質量、安全生產進行監(jiān)督。達不到要求時,提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權利。
3、負責提供的生產用設備安拆和調試維修工作。乙方未經允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故,責任和經濟損失由乙方全部承擔。
甲方簽字:____________
乙方簽字:____________
簽約日期:____年____月____日
加工承包合同9
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方(yifang))
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名: 貨號:
顏色: 尺碼:
第二條 服裝數量
1、計量單位:
2、數量:
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量\質量:
提供日期:
第四條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發(fā)現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在 2 天時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在 2 內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條 報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條 包裝方式
內用 ,外用 包裝,包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條 報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的`價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章): 乙方(章):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承包合同10
發(fā)包方:(以下簡稱:甲方)承包方:(身份證號:)(以下簡稱:乙方)
為充分利用乙方大理石板材加工經驗,發(fā)揮乙方的生產管理能力,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,雙方在自愿、平等、有償和協商一致的基礎上,就乙方承包管理甲方位于干掛石材大理石大理石加工相關事宜達成如下協議,以資雙方遵守執(zhí)行。
第一條:承包內容:
大理石板材加工及管理,大理石毛板下車、上臺車鋸切、線條拼裝、平板開槽。
第二條:承包期限:年月日至石材幕墻結束。
第三條:承包方式:
1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。
2、臺車鋸機及其附屬設備由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。
第四條:承包費用:
1、大理石板材加工承包費用為綜合單價元/平方米(本單價包括管理費用、人工工資、生活費、住宿費用、保險等)乘以甲方提供乙方料單加工完成量為最終結算總價。甲方不在追加其他費用款項。
第五條:雙方責任與義務
一、甲方責任與義務
1、甲方負責提供大理石排鋸臺、必要的工作場地及平板車相關設備等及配套設備給乙方使用【附設備移交清單】。
1、中甲方提供加工廠的合法證照、水、電、路三通。負責提供加工的機械設備工具。
2、甲方根據現場需求向乙方下達加工任務。
3、甲方為乙方人員遵紀守法、安全文明生產的教育、提升產品質量、加工技能培訓。
4、甲方有權對乙方員工違反企業(yè)規(guī)章制度,不服從管理,其進行批評教育,情節(jié)嚴重的給予辭退,觸犯法律的交由司法機關處理。
5、如乙方連續(xù)7天不能按時完成現場所需石材切割,甲方有權要求乙方增加工作時間或更換人員。
二、乙方責任與義務
1、服從甲方的組織指揮和總體安排,遵守各項規(guī)定制度。乙方工作人員在合同期內必須服從甲方監(jiān)督,自覺遵守公司規(guī)章制度,按時保質、保量安全的完成甲方下達的生產任務。
2、愛護甲方設備、設施等公司財物,合理使用材料,因材用料,不造成浪費。
3、生產過程中的安全事故責任由乙方自負。
4、確保產品質量達到國家石材加工標準要求。因乙方原因給甲方造成質量事故、產品損失或聲譽影響,乙方應承擔其責任。
5、錄用工作人員,要符合勞動法規(guī)定,所錄用員工身體健康,無傳染病、無慢性疾病和重大疾病,乙方關心員工身心健康。
6、按時給其人員發(fā)放薪酬,不得拖欠。
7、工作區(qū)域保持壞境衛(wèi)生整潔。
8、工作人員在合同期間應自覺遵紀守法,嚴禁各種違法犯罪活動,如發(fā)生事故責任由乙方承擔。
9、乙方加工的產品不合格需返工的',乙方須承擔返工所需的相關耗材費用及電費。
第六條:質量標準
1、板材對角線誤差控制在3㎜之內;線條拼接縫隙控制在1mm之內,無法拼接嚴實的,須用石粒及膠填滿。
第七條、結算方式:
甲方按時支付乙方每月完成工程量的%承包費,尾款在竣工驗收后一個月內結清。
第八條:設備移交:
在本合同簽定5日內,甲方向乙方現場清點交付機械設備工具、水、電設備和有關設施,簽署交接清單。待合同終止時,乙方按照清單向甲方交接有關設備和物資,確保設備、物資完整無損,可以正常使用。
第九條:合同爭議:
因本合同發(fā)生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,可向勞動仲裁委員會或法院起訴。
第十條:未盡事宜:
本合同未盡事宜,雙方可協議補充或按有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章規(guī)定執(zhí)行。
第十一條:生效日期:
本合同雙方簽章之日起生效。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):簽訂日期:年月
乙方(蓋章):年日日月
加工承包合同11
甲方:安達(錦鴻)洗水廠
乙方:______________________
為了共同效益,經甲乙雙方共同協商,達成如下協議:
1、甲方提供必須要的場地、生產設備、原材和貨源;乙方員必須服從甲方公司的管理規(guī)定。
2、甲方經乙方提供食、宿(按餐扣費,宿舍水、電、衛(wèi)生費等)。
3、乙方因質量和管理造成經濟損的(如:拉力不夠、爛、燙頭漏水、人為撕爛或藥水不均勻造成噴馬騮時一簽一簽的等);乙方全賠。
4、甲方給乙方壓皺樹脂工藝加工工價如下:
扁樹脂(半圓)
二位0。70元/條;四位0。90元/條;六位1。20元/條
八位1。40元/條;十位(全條);1。60元/條(水后同價)
注:全泡不做壓皺0。30元/條;中褲0。25元/條、知褲0。20元/
圓樹脂:
二位0。80元/條;四位1。20元/條;六位1。50元/條形碼'八位1。80元/條
十位2。20元/條(封頂)打膠針0。30元/條(包定位)
5、乙方在生產過程中,必須節(jié)省能源、原料等;用原料量月底平均計算不能超過0。60元/條,如超過金額由乙方承擔。
6、一切機械由甲方維修,如有人為現象,甲方有權按原價扣罰;同時應隨時檢查和保護各種設備;有問題及時通知廠方處理、維修;如已經壞貨再說機械設備有問題,一切視為推御責任。
7、如貨源充足時、乙方不夠工人上班導致出不了貨時,甲方有權外發(fā)加工,外發(fā)之差價由乙方承擔。
8、乙方操作過程中發(fā)生現的次品,當時扣罰;其余的與客戶對數時所點次品確認為準,但必須在當月扣除。
9、乙方在甲方工作期間必須按時、按質完成生產任務,如果甲方需打板之類,乙方必須隨叫隨時到(打板不計費,打板通知20分鐘不到,每次罰50元)
10、乙方承包加工費結算為2個月,乙方工人工次資由甲方代發(fā),工人由乙方直接管理,甲方不承擔責任。
11、如乙方達不到甲方質量要求,甲方可單方解除本合同,解除后45天內支付乙方所有加工費。
12、如因樹脂引起的需要下機過水的,扣過水費0。80元/條。
13、乙方人員必須從甲方公司管理規(guī)定;乙方不得在外承包與甲方業(yè)務相關的工種,否則甲方可單方解除本合,乙方加工費沒收。
14、點次品的'該工藝次品按第3條承擔,不點次品的客戶按金額的3%扣除。
15、乙方工人的水電費由乙方承擔。
16、以上規(guī)定,經甲、乙雙方同意并共同遵守執(zhí)行,合同一式二份,自雙方簽字起生效。
甲方簽名:______________________乙方簽名:______________________
_______年______月_____日_______年______月_____日
加工承包合同12
廠方:
承包方:
為進一步加強企業(yè)管理,完善車間各項制度,提高生產工效,保證質量,降低成本,在按勞取酬,互利互惠原則上,協商確認本合同,合同條款如下:
一、承包責任:
1、承包期內承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度,員工守則,操作規(guī)程,安全規(guī)則和勞動紀律,要有敬崗愛業(yè)的精神,樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度,將按規(guī)定給予經濟處罰,直至解除勞動合同。
2、廠方負責為承包方員工購買保險,承包方員工工作滿一年的,保險費由廠方負責,不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期間在生產過程中,經常批量出現不合格的產品,廠方有權可立即終止合同,并要按不合格產品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職,應提前三個月遞交辭職書給廠方,經廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職,未經廠方許可不得擅自離開廠方,否則視為自動離職處理,廠方沒收承包方其未發(fā)承包工料費。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產情況及時補充不足的工人,絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產進度,如有影響廠方按相關規(guī)定給予處罰,生產過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍:
1、承包方負責公司下達生產單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關配件,配件價值200元以下由承包方負責,配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責),一般設備維修要在當天內及時完成。
2、承包方負責整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。
3、承包方生產前須先看懂生產單的內容,并對生產的要求與車間主管做整批單的生產計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質有條不穩(wěn)的一條龍生產。
4、承包方生產出的產品應排放好,不可疊高,亂擺亂放。
5、承包方生產出的產品需做好標識,按加工單編號,不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費:
1、質量要求:
①承包方按生產單的圖紙要求進行合理加工,確保產品質量及加工方案正解,如果因加工錯誤,造成的損失由承包方承擔。
、趶S方按加工單要求進行驗收。
、奂庸み^程中弄破板,按材料成本的20%計賠。
2、承包單價:(綜合全包單價:鋸片、加工相關輔助工具及材料、工人工資及第二條中的.所有費用)
經常加工項目:見附件,其他未盡的加工項目經雙方協商后另議加工承包單價。
3、承包工料費發(fā)放及結算:以廠方所下單并質檢員驗收加工完成后的單進行結算,當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。
四、上班時應嚴格按規(guī)范進行操作,在工作中因人為原因造成的事故,保險公司理賠
金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內非人為造成的工傷事故,如發(fā)生工傷事故,保險金受益人須授權給廠方。按政府單位調解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調解理賠金的部分,承包方與廠方各付一半責任。
五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執(zhí)行,共同協調,把公司的各項工作做好。
本合同為期一年,到期后雙方可協商繼續(xù)承包合作,廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
廠方(簽名):承包方(簽名):
加工承包合同13
發(fā)包方(甲方):________________________________
地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________
法定代表人:____________ 職務____________
承包方(乙方):________________________________
地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________
法定代表人:____________ 職務____________
依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關規(guī)定,經雙方協商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程編號:________________
四、工程范圍和內容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項 目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由 乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方 式:______________________________________________________________
二、由甲方負責供應材料和設備的`品種、規(guī)格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標 準設備加工,應另簽訂協議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并 由三方簽訂協議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因 建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負
責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
加工承包合同14
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
甲乙雙方經平等協商,現就將加工環(huán)節(jié)生產組織承包事項達成如下協議:
一、承發(fā)包內容
1、甲方將xx加工環(huán)節(jié)的生產組織發(fā)包給乙方,由乙方承包組織員工進行生產,甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具,甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。
2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。
3、甲方承擔乙方員工的車費(一年一次)天津——江西硬座票。
4、承包后甲方保證乙方貨源,即在乙方承包后,甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。
二、承包期限
承包期限為20xx年月 日至年 月 日。
三、質量標準及獎懲約定
因乙方的生產質量問題,造成xx發(fā)生質量問題的處理辦法:
1、萬元以內的質量事故,甲方承擔維修差旅費,乙方承擔維修人員工資。
2、超過萬元以外的質量損失,由乙方完全承擔。
3、因質量問題造成的退貨損失由乙方完全承擔。
4、乙方在加工過程中,如因加工問題造成的損失,一個月內產品的損失在300元以內,甲方不予追究,超過300元的損失乙方應照常賠償。
四、加工費用的結算
1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用,單價見附表。
2、乙方第一個月的工資按班或按月計算,從第二個月開始計件制。如按月工資計算,超過工作時間加班,加班費用為當天每小時工資發(fā)放:當天工資÷8h×加班時間。
3、在第一個月能計件則計件,如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元(人數為7人),第二個月必須計件。
4、加工費用的支付方法:本月支付上月加工費用。每月號支付。
五、員工管理乙方的員工由乙方負責管理,除需遵守國家法律法規(guī)外,還應遵守以下規(guī)定:
1、乙方的員工在公司承包期間,應服從公司的領導,遵守公司的規(guī)章制度,否則,因此引起的一切后果由乙方承擔。
2、愛護好設備和工具,下班時關閉電源和各種設備。
六、其它事項
1、生產周期一經確定(乙方簽字),乙方應在規(guī)定的日期內完成,如需延長加工周期,須經甲方書面同意,否則,一切后果由乙方全責承擔。
3、甲、乙雙方就有關加工方面的`問題以書面形式確認,按“誰出錯,誰承擔”的原則向對方賠付損失。
4、乙方內部員工工資結算,打架斗毆與甲方無關。
5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險,保險費由甲方承擔。
6、不準隨意損壞廠里東西,如果發(fā)現人為損壞,則按出廠價的80%賠償。
七、違約責任
因甲乙雙方屬初次合作,存在著不穩(wěn)定性,為約束雙方,商定:如因甲方的原因造成無法繼續(xù)合作,則甲方需支付乙方一個月的工資,同理,如因乙方的原因無法繼續(xù)合作,則乙方需支付甲方一月工資(一年內)。
八、如雙方發(fā)生合同糾紛,須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。
本協議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方:
日期:
乙方:日期:
加工承包合同15
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1.合同簽定后,甲方為乙方免費提供________。________、________及________工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)生產,為保證本廠產品質量,材料不退。
2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的.半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
【加工承包合同】相關文章:
產品加工承包合同11-11
產品加工承包合同03-04
碎石開采加工合作承包合同12-29
加工承包合同集合(15篇)10-14
來料加工組裝加工合同05-01
最新委托加工合同 委托加工合同模板02-04
加工合同01-18
加工的合同04-08
外協加工合同11-25