- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
(優(yōu)選)加工承攬合同
隨著法律觀念的深入人心,越來越多的場景和場合需要用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢?下面是小編收集整理的加工承攬合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
加工承攬合同1
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應(yīng)原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負(fù)擔(dān):_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
加工承攬合同2
甲方(加工方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
乙方(承攬方):
法定代表人:
地址:
聯(lián)系方式:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第1條 加工地材名稱及單價
地材名稱單位單價(元/t)備注
利用路基挖方料自行開采
砂t
碎石t
片石t
砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。
第2條 原材料提供方式
甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工,或乙方利用路基挖方料進行加工。
第3條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供。
第4條 加工砂石料數(shù)量
本工程預(yù)計加工砂石料數(shù)量合計為 萬噸,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第5條 砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式
5.1 每月 日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總,以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單,該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認(rèn),經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的'憑據(jù)。
5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質(zhì)量保證金,保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失,甲方書面通知乙方,乙方在收到后 日內(nèi)無答復(fù)即視為同意扣除。
第6條 甲方權(quán)利義務(wù)
6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),或終止與乙方的合同關(guān)系。
6.3 負(fù)責(zé)將施工用電引入到乙方加工場地。
6.4 負(fù)責(zé)交納資源稅。
6.5 負(fù)責(zé)下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。
6.6 負(fù)責(zé)組織車輛運輸并承擔(dān)運輸費用,甲方提供地磅進行驗收。
第7條 乙方權(quán)利和義務(wù)
7.1 在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。
7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。
7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn),組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。
7.5 乙方在開采、加工過程中,涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的相關(guān)事項應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。
7.6 在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志,做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定,確保安全生產(chǎn),對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負(fù)責(zé);若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚?dān)賠償責(zé)任,甲方有權(quán)向乙方追償。
第8條 違約責(zé)任
8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔(dān)。除此外,另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。
8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則,乙方承擔(dān) 萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。
8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
第9條 履約保證
乙方采取方式 提供履約保證。
方式一:提供履約保證金 萬元;
方式二:以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔(dān)保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定,在乙方出現(xiàn)違約情況時,全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內(nèi),甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。
第10條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標(biāo)的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限,則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。
第11條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第12條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。
簽署時間: 年 月 日
甲方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表(簽字):
加工承攬合同3
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號
1.3 發(fā)布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規(guī)格或材料:
1.6 刊播次數(shù)、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結(jié)算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責(zé)任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的`,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責(zé)任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條:糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第( 2 )項規(guī)定辦理。
1. 向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2. 向 連云港市當(dāng)?shù)?人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
加工承攬合同4
承攬方:
代表人: 職務(wù): 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內(nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的,應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應(yīng)通知定作方驗收,定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的,視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的.規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同5
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯(lián)系電話:
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數(shù)量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數(shù)結(jié)算,面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負(fù)責(zé)制作、安裝,運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應(yīng)提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法:面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經(jīng)甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%,余5%作為質(zhì)量保證金,待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關(guān)費用及電費由乙方承擔(dān)。
3、乙方必須嚴(yán)格按照甲方要求設(shè)計門型,甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應(yīng)配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量,總包單位應(yīng)配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負(fù)責(zé)保護安裝成品,屬于乙方保護不當(dāng)造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
(1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的'因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當(dāng)?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站,一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案,應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經(jīng)設(shè)計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負(fù)責(zé)。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護由乙方負(fù)責(zé)。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應(yīng)及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修,一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合,所有責(zé)任及費用均由乙方承擔(dān)。
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成主要工作,但當(dāng)事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包,如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負(fù)責(zé)無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任,除竣工日期得以順延外,還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理,補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
加工承攬合同6
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議,就有關(guān)承攬加工事宜,擬結(jié)本合同,以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的`運輸費用由乙方承擔(dān),(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔(dān)。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔(dān)增值稅務(wù),甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產(chǎn)品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內(nèi)全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構(gòu)解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務(wù): 電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同7
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號: 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價格及加工費的確定:
1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認(rèn),該價格自確認(rèn)之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費計算方法:
(1) 對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進行加工,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1. 加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識規(guī)定:_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負(fù)。送貨時應(yīng)包裝完整,標(biāo)識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識產(chǎn)權(quán)保護
1. 按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認(rèn)后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認(rèn)可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費的結(jié)算
1. 加工費的`結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗收方法
1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)檢測,報告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn),私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,扣罰20000元以上的違約金,情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)主管機關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的.,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行營業(yè)所
帳號:
乙方:××縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:××縣支行
帳號:
年月日
加工承攬合同9
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,達成以下合同條款。
一、 加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊,下料后再提出原料質(zhì)量問題的,造成定作方損失的,承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的,應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間: 。
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔(dān)。
九、運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):運輸由承攬方負(fù)責(zé),費用承攬方承擔(dān)。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間:
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的' %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
已方:
蓋章:
簽約人:
職務(wù):
電話號碼:
時間: 年 月 日
加工承攬合同10
原告:_________________________,男,漢族,19xx年10月2日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________;
被告一:_______________________,男,漢族,19xx年5月21日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________;
被告二:_______________________,男,漢族,19xx年8月22日生,身份證號:_________________,住所地:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
訴訟請求:_________________
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔(dān)。
事實和理由:_________________
此致
___________人民法院
具狀人:___________
____年_____月_____日
加工承攬合同11
定作方:合同編號:
簽訂地點:
承攬方:簽訂時間:
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)
按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進行驗收,驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時進入承攬方的'工作現(xiàn)場進行必要的監(jiān)督檢查,
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方:
代表人:
時間:
承攬方:
代表人:
時間:
加工承攬合同12
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規(guī)定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對自己的生產(chǎn)過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產(chǎn)過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產(chǎn)方的必要控制,則不
論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達到最大限度的查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權(quán)的制
度構(gòu)建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地,以方便辦案。這說明司法機關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的`加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。
由此可見,二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產(chǎn)過程的控制和監(jiān)督;如果一個合同規(guī)定了定作人對生產(chǎn)過程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區(qū)別:
1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項附隨義務(wù)。
2、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中
的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無此權(quán)利。
6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險,可由買受人承擔(dān),也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險。
因此,實務(wù)中最重要的是審查該合同有無意在強調(diào)標(biāo)的物的接受人對生產(chǎn)進行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產(chǎn)過程的必要控制,如果沒有體現(xiàn)對生產(chǎn)過程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。
加工承攬合同13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況:
1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。
風(fēng)險提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明:
按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):
風(fēng)險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具?偟囊笫沁\費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外,運輸費用的.負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限:
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預(yù)付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
加工承攬合同14
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯(lián)系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應(yīng)當(dāng)予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:: 年 月 日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認(rèn)情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)即時通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù),提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的,應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應(yīng)當(dāng)進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的.,有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應(yīng)于 年 月 日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認(rèn)可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
八、包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由乙方負(fù)責(zé)包裝,以加工產(chǎn)品不受損壞為準(zhǔn);包裝費用由乙方承擔(dān)。
九、運輸及費用承擔(dān):
1、甲方提供材料的運輸由甲方負(fù)責(zé),運輸費用由甲方承擔(dān)。
2、加工成品的運輸由乙方負(fù)責(zé),運輸費用由方承擔(dān)。
十、乙方違約責(zé)任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已經(jīng)支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據(jù)實賠償。
2、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工成品,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
3、乙方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,甲方仍然需要的,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應(yīng)向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
6、由乙方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則甲方有權(quán)拒收。
十一、甲方違約責(zé)任:
1、甲方如中途變更加工產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔(dān)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應(yīng)當(dāng)償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但乙方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發(fā)生不可抗力的損失,不免除乙方責(zé)任,乙方應(yīng)承擔(dān)不能交付的違約責(zé)任。
3、在甲方遲延接受期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權(quán)的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區(qū),由雙方授權(quán)代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
乙方:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
年 月 日
加工承攬合同15
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡稱甲方
定作方:_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做、
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收、驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)、
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負(fù)擔(dān)、運輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款、乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的'違約金、
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開戶銀行:____________________
帳號:________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開戶銀行:________
帳號:____________
年 月 日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同12-18
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
加工承攬合同01-23
承攬加工合同(精選)07-17
加工承攬合同(薦)07-08