- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同【集合】
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么常見(jiàn)的合同書(shū)是什么樣的呢?下面是小編為大家整理的加工承攬合同,歡迎大家分享。
加工承攬合同1
一、訂立合同單位
發(fā)包單位:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包單位:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱:______
2、工程地點(diǎn):______
3、承包范圍:鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝
三、工程工期:20______年______月______日開(kāi)工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量的檢查監(jiān)督。
2、乙方必須按照合同約定時(shí)間開(kāi)工竣工。
3、在施工過(guò)程中,如遇以下情況則工期延誤:______
四、合同文件
合同文件應(yīng)能互相解釋、互為說(shuō)明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
1、本合同協(xié)議書(shū)
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書(shū)面協(xié)議或文件等業(yè)主認(rèn)可的工期延誤。收到預(yù)付款之日起20天內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)達(dá)不到鋼結(jié)構(gòu)安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價(jià)包干,平米造價(jià)220元/平米,平米造價(jià):330元/米,建筑面積:共計(jì)______平米。
2、工程總造價(jià):______萬(wàn)元(元)以上全部為含稅價(jià)格。
3、本工程所有吊車等機(jī)械設(shè)備、施工腳手架搭設(shè)、其它輔助設(shè)施及制作、轉(zhuǎn)運(yùn)所需機(jī)械設(shè)備、施工工器具均由乙方負(fù)責(zé)。
4、承包工作內(nèi)容如下(不限于以下內(nèi)容)鋼構(gòu)件、屋面與墻面圍護(hù)的制作安裝。(包人工,包機(jī)械)
5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內(nèi)要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護(hù)各類安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)等)
6、未經(jīng)甲方同意,乙方無(wú)權(quán)私自轉(zhuǎn)包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責(zé)任或有權(quán)終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程造價(jià)的確定及工程款支付
此工程總造價(jià)為元,在乙方各種材料、工具進(jìn)入工地開(kāi)始施工時(shí)甲方付乙方總款的百分之三十,合計(jì)______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計(jì)______元,留取百分之十的質(zhì)保金______元,一年后此工程無(wú)任何質(zhì)量問(wèn)題全額付清。
七、工程變更
1、工程設(shè)計(jì)變更
1、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更。因乙方擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致甲方的直接損失,由乙方承擔(dān),延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,并賠償乙方的有關(guān)損失,并延長(zhǎng)延誤的工期。
八、材料、機(jī)械
8. 1、由于本工程為總價(jià)包干。所以乙方供應(yīng)的`所有材料必須是符合設(shè)計(jì)方案和國(guó)家規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,對(duì)與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護(hù)部分:墻體標(biāo)高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍(lán)下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網(wǎng),彩涂板負(fù)差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節(jié)點(diǎn)板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風(fēng)柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負(fù)差應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負(fù)差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級(jí)大六角高強(qiáng)螺栓
8. 2、乙方自購(gòu)材料的裝、卸、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均乙方承擔(dān)。
8. 3、勞動(dòng)用品和隨身手動(dòng)、電動(dòng)工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術(shù)人員應(yīng)與甲方工程部、技術(shù)部密切配合,嚴(yán)格按照施工方案施工。
2、施工過(guò)程中甲方應(yīng)保證施工場(chǎng)地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責(zé)任
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工建設(shè)安全要求組織施工,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患并隨時(shí)接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
2、甲方指派專職安全員負(fù)責(zé)指導(dǎo),監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn),乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應(yīng)遵守甲方制訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度。
4、嚴(yán)禁非施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時(shí)整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應(yīng)盡力施救,同時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),以便有關(guān)部門進(jìn)行堪察。
6、現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任:
乙方在施工過(guò)程中如發(fā)生意外事故,責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。并承擔(dān)事故中家屬所提費(fèi)用。甲方不承擔(dān)乙方發(fā)生事故的任何責(zé)任。
十一、質(zhì)量安全及驗(yàn)收
1、本工程質(zhì)量目標(biāo):乙方必須確保承包范圍內(nèi)單項(xiàng)工程質(zhì)量達(dá)到甲方質(zhì)量目標(biāo)。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照甲方安排組織施工,隨時(shí)接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗(yàn)。
3、乙方對(duì)自己施工中的工程半成品、成品質(zhì)量負(fù)責(zé),必須符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、施工中經(jīng)檢查檢驗(yàn)工程不合格或未達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范質(zhì)量要求,乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行返工、返修,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、乙方在保質(zhì)期內(nèi)及使用過(guò)程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開(kāi)裂,乙方應(yīng)無(wú)條件給予修復(fù)。因倒蹋發(fā)生的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡全部由乙方承擔(dān)。
十二、文明施工目標(biāo)
1、乙方必須遵守當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關(guān)規(guī)定,按照甲方要求對(duì)工人實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場(chǎng)及生活區(qū)的整潔,做到無(wú)垃圾和污水。
3、搞好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過(guò)程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方的責(zé)任
1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場(chǎng)及有關(guān)各方的關(guān)系。
2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
3、如有變更甲方應(yīng)提前2天以書(shū)面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔(dān)。
4、乙方在工程驗(yàn)收合格并交付甲方后,甲方方可進(jìn)行裝飾、裝修。
5、及時(shí)進(jìn)行中間驗(yàn)收。
6、組織乙方學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理規(guī)定。
乙方的責(zé)任
1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質(zhì)、保量完成承包范圍內(nèi)的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場(chǎng)施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度。
4、做好安全生產(chǎn)、文明施工。
5、愛(ài)護(hù)公共設(shè)施及設(shè)備,若損壞則照價(jià)賠償。
6、執(zhí)行甲方的安全計(jì)劃安排,參加甲方組織的安全例會(huì),施工中堅(jiān)決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質(zhì)量及安全事故,及時(shí)向甲方報(bào)告并協(xié)助甲方進(jìn)行調(diào)查處理。
7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
十四、竣工驗(yàn)收
1、工程具備驗(yàn)收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。
2、甲方收到工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后應(yīng)盡快組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后7天內(nèi)給予認(rèn)可或提出的修改意見(jiàn)(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成的修改費(fèi)用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進(jìn)度,工程質(zhì)量不能滿足甲方總體要求,同時(shí)甲方對(duì)乙方的實(shí)際履約能力總體平衡后認(rèn)定乙方實(shí)質(zhì)上無(wú)能力確保工期,質(zhì)量要求時(shí),甲方有權(quán)終止合同或另行委托別的有能力施工隊(duì)伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質(zhì)量目標(biāo)。但乙方必須承擔(dān)因此給甲方造成的所有經(jīng)濟(jì)損失。
2、因乙方原因造成合同無(wú)法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),乙方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進(jìn)度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務(wù)時(shí),甲方應(yīng)承擔(dān)未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭(zhēng)端,雙方應(yīng)友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務(wù)在工程施工過(guò)程中不得因正在進(jìn)行的協(xié)商而改變。
2、雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問(wèn)題,盡量避免爭(zhēng)議或糾紛。如果發(fā)生爭(zhēng)議,按下列原則處理:
(1)雙方發(fā)生爭(zhēng)議,首先由雙方的上級(jí)主管部門調(diào)解。在一方提出調(diào)解要求后的5天內(nèi),雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
(2)雙方接受調(diào)解結(jié)果,應(yīng)在調(diào)解作出后2天內(nèi)執(zhí)行。對(duì)調(diào)解的結(jié)果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果使調(diào)解結(jié)果無(wú)法執(zhí)行,任何一方可在調(diào)解作出7天后提請(qǐng)本工程所在工商行政管理部門關(guān)進(jìn)行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
甲方:______(章)乙方:______(章)
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
帳戶名:______帳戶名:______
帳號(hào):______帳號(hào):______
開(kāi)戶行:______開(kāi)戶行:______
______年______月______日______年______月______日
加工承攬合同2
承攬方:以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺(tái)130x40x90件120
塑料臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺(tái)面柜臺(tái)180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.
甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:
按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).
甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的',把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開(kāi)戶銀行:
帳號(hào):
年 月 日
加工承攬合同3
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
開(kāi)戶行:開(kāi)戶行:
帳戶:帳戶
甲乙雙方為攜手合作,促進(jìn)發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠(chéng)實(shí)信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實(shí)際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期限
定作物品名或項(xiàng)目規(guī)格
型號(hào)計(jì)量
單位數(shù)量?jī)r(jià)款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價(jià)總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
乙方:____國(guó)________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國(guó)籍:________
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個(gè)月向甲方提供________原材料,并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi),在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第________年起的加工費(fèi)雙方另議,但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的,故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí),雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月,由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證,支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭(zhēng)和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時(shí),該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方,并與對(duì)方協(xié)商延長(zhǎng)履行合同的期限。由此而引起的損失,對(duì)方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國(guó)加入的.國(guó)際公約、條約;
2.中華人民共和國(guó)法律;
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí),適用國(guó)際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就,兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支,在加工費(fèi)以外收取,但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn),或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后,乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同4
購(gòu)貨單位(甲方):
供貨單位(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,特訂立此合同,以便雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品名稱及價(jià)格
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
數(shù)量(約)
M2
單價(jià)
(元)
合計(jì)
。ㄔ
備注
60單面鋁塑窗
約
4000
300.00
1,200,000.00
中空白色玻璃,鋁隔條。
合計(jì)
1,200,000.00
人民幣(大寫):壹佰貳拾萬(wàn)元整
備注:1、采用海螺牌單面鋁塑復(fù)合型材;
2、顏色:外層鋁材為咖啡色(靜電噴涂),內(nèi)白色(塑鋼)
3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm),衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。
4、以上價(jià)款包括:窗型設(shè)計(jì)、制作,運(yùn)輸,安裝費(fèi)用。
5、乙方根據(jù)實(shí)際情況對(duì)窗型進(jìn)行合理的二次設(shè)計(jì),最后按甲方確認(rèn)后的圖紙進(jìn)行加工。
二、產(chǎn)品要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、產(chǎn)品符合《單面復(fù)合鋁塑窗》(Q/TSJ05-20xx)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2、按《鋁塑門窗安裝及驗(yàn)收規(guī)程》(JGJ/103-96)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、供貨時(shí)間及安裝日期
根據(jù)甲方需要時(shí)間開(kāi)始供貨安裝,但甲方必須提前30日通知乙方。
四、施工方法
濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定。
1、干法施工:膨脹螺栓固定,發(fā)泡膠保溫,打密封膠。
2、濕法施工:連接片用射釘槍固定,發(fā)泡膠真充,工地抹灰,打密封膠。
五、產(chǎn)品保護(hù)
門窗進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后由甲方提供存放場(chǎng)地,安裝上墻,由施工負(fù)責(zé)產(chǎn)品保護(hù)(外包裝由乙方負(fù)責(zé))。甲方提供必備的安裝條件,提供電源線位,垂直運(yùn)輸由甲方幫助協(xié)調(diào),保證乙方順利安裝。
六、結(jié)算付款方式
1、按甲方提供尺寸結(jié)算面積。
2、
七、驗(yàn)收
以玻璃全部安裝完為最后工序,視為工程結(jié)束。7日內(nèi)甲方須組織人員驗(yàn)收,如不驗(yàn)收視為合格。
八、售后服務(wù)
1、本公司生產(chǎn)安裝的門窗保修期為一年,從工程驗(yàn)收竣工報(bào)告后生效之日起,一年內(nèi)設(shè)專人跟蹤服務(wù),隨叫隨到。
2、保修期外,仍然堅(jiān)持門窗本身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題給予維修,需收取工本費(fèi)。
九、其它事項(xiàng)
1、雙方在合作過(guò)程中,如果出現(xiàn)違反約定的.事情時(shí),雙方盡量通過(guò)友好的方式進(jìn)行協(xié)商解決。
2、在本合同中如果出現(xiàn)補(bǔ)充協(xié)議,雙方均應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn),否則視為無(wú)效。
以上條款望雙方共同信守,未盡事宜共同協(xié)商解決。
本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權(quán)代表人簽字蓋章生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日
加工承攬合同5
定作單位:某某項(xiàng)目經(jīng)理部(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:某某海陸模壓有限公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本補(bǔ)充合同,以資共同遵照履行。
一、加工品名:某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、加工總價(jià):捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的`影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限:暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài):按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效,至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng),保修期滿后自動(dòng)失效。
定作單位:某某項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位:某某海陸模壓有限公司
單位地址:某某省某某市錦豐鎮(zhèn)
單位地址:某某省某某市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人:委托代理人:
執(zhí)行人:執(zhí)行人:
電話號(hào)碼:電話號(hào)碼:
簽訂日期:___年___月___日
加工承攬合同6
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國(guó)《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購(gòu)相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
一、采購(gòu)產(chǎn)品情況:
1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
……
總金額(含稅價(jià)):人民幣_(tái)_______________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日其______個(gè)工作日內(nèi),乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的.尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量,目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明:
按國(guó)家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)與收到貨物后_______個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
風(fēng)險(xiǎn)提示:
運(yùn)輸方式一般由需方提出,也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具?偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭(zhēng)議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限:
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價(jià)款______%作為預(yù)付款,計(jì)人民幣_(tái)_________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開(kāi)戶行:
賬號(hào):
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的,不能按時(shí)交貨的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式:
本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
加工承攬合同7
定作單位:某某項(xiàng)目經(jīng)理部 (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬單位:某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價(jià)款
一、 加工品名:某某高爐大修項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場(chǎng)構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價(jià):每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、 本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定,不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響;已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場(chǎng)地進(jìn)行防腐涂裝,乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、 本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi),乙方開(kāi)具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài):按甲方提供的.加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付,并配合防腐涂裝。
三、 交付地點(diǎn):運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地,甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購(gòu)
一、 甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng),并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn),乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過(guò)甲方確認(rèn)后方可下料切割,超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場(chǎng)廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場(chǎng)價(jià)在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費(fèi)。
二、 乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購(gòu);采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。
三、 乙方自行采購(gòu)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒(méi)有合格證書(shū),且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過(guò)試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、 具有合格證書(shū)的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn),其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承擔(dān),如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場(chǎng)。
五、 材料代用,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時(shí),由乙方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收
一、 根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說(shuō)明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國(guó)家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級(jí):一次驗(yàn)收合格
三、 保修期限:保修壹年。
四、 技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說(shuō)明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:_____________ 以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做、
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)、甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款________元、
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)、雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明、
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按____元計(jì)算,共計(jì)____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按____元計(jì)算,共計(jì)____元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé)、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款____________元(____萬(wàn)元)、甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款、乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款、
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值________%的'違約金、
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用、
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開(kāi)戶銀行:____________________
帳號(hào):________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開(kāi)戶銀行:________
帳號(hào):____________
年 月 日
加工承攬合同9
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期:
項(xiàng)目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(___元)總價(jià)(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬(wàn)_______萬(wàn)_______萬(wàn)淬火綜條支_______萬(wàn)萬(wàn)_______萬(wàn)合計(jì)。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的.技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過(guò)程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式:
xxxx。
7.違約責(zé)任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號(hào):_______ 銀行帳號(hào):______
______年_______月_______日
加工承攬合同10
買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人,買受人支付價(jià)款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來(lái)說(shuō)包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測(cè)試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力,應(yīng)定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報(bào)酬的合同。定作合同與買賣合同經(jīng)常被混淆。
一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。
法律之所以區(qū)分各種有名合同,并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定,原因在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。首先,從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來(lái)看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別:比如合同法規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權(quán),定作人有單方改變定作方案的權(quán)利,有單方要求承攬人停止加工行為的權(quán)利,承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利,也就是讓定作人控制整個(gè)加工過(guò)程,反過(guò)來(lái)也就是說(shuō),只有定作人控制整個(gè)加工過(guò)程的合同,法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來(lái)解釋也就是說(shuō),只有在定作人有控制生產(chǎn)人生產(chǎn)過(guò)程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行必要控制時(shí),雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意。在現(xiàn)實(shí)中,即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定,但如果該合同中沒(méi)有定作方控制生產(chǎn)過(guò)程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要控制,則不
論雙方在合同中如何約定留置權(quán),都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來(lái)看。最高法在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規(guī)定,是為了達(dá)到最大限度的查明案件真相的目的,即通過(guò)訴訟管轄權(quán)的制
度構(gòu)建,使法院最大可能的.接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地,以方便辦案。這說(shuō)明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過(guò)程,審查的重點(diǎn)也是加工過(guò)程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。從這一方面來(lái)看,說(shuō)明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過(guò)程約定的合同才是承攬合同,反過(guò)來(lái)解釋就是,不注重加工過(guò)程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。
由此可見(jiàn),二者的區(qū)別關(guān)鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制和監(jiān)督;如果一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要的控制權(quán),而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應(yīng)屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。
二、其他具體區(qū)別:
1、買賣合同以轉(zhuǎn)移所有權(quán)為目的,出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán);承攬合同以完成一定工作為目的,轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。
2、在買賣合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)所指向的對(duì)象主要是一定的行為。
3、買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物;承攬合同中
的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果。
4、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。
5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時(shí)可以解除合同;而買賣合同的當(dāng)事人并無(wú)此權(quán)利。
6、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn),可由買受人承擔(dān),也可以由出賣人承擔(dān)。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔(dān)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。
因此,實(shí)務(wù)中最重要的是審查該合同有無(wú)意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的接受人對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行控制的內(nèi)容。比如審查合同有沒(méi)有約定標(biāo)的物接受人享有材料選材或者生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的必要控制,如果沒(méi)有體現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制,應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。
加工承攬合同11
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡(jiǎn)稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái),貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長(zhǎng),寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺(tái)│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺(tái)面柜臺(tái)│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺(tái),貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無(wú)形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算,共計(jì)980元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算,共計(jì)490元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失,由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗(yàn)收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一,甲方如未按合同規(guī)定的`質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六,由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值
。常埃サ倪`約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開(kāi)戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)所
帳號(hào):104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關(guān)中山街5號(hào)
電話:33.7347
開(kāi)戶銀行:××縣支行
帳號(hào):003485
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同12
委托單位:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
加工單位:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條:加工方式
。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨,并由乙方承擔(dān)相關(guān)全部損失。如甲方有指定材料供應(yīng)商的.,乙方必須按指定采購(gòu),否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
。2)(甲方提供材料,明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品,乙方必須嚴(yán)格按照確認(rèn)樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來(lái)組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達(dá)不到要求,甲方將拒收貨品,并有權(quán)利向乙方索取一切相關(guān)損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認(rèn)后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔(dān)所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標(biāo)等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個(gè)人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個(gè)人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬(wàn)元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對(duì)賬,甲方在對(duì)賬當(dāng)月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭(zhēng)或嚴(yán)重自然災(zāi)害等不可抗力的原因,不能履行本合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男,部分履行合同的理由,?jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)一致后,免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第八條:本合同在執(zhí)行中,如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,向廣州市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項(xiàng),雙方協(xié)商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
加工承攬合同13
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的',應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開(kāi)戶銀行:_________開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________帳號(hào):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同14
合同編號(hào):____________________ 簽訂地點(diǎn):___________________
簽訂時(shí)間:________年____月____日
定作方:______________________
承攬方:_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
項(xiàng)目名稱及內(nèi)容_________________________
計(jì)量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報(bào)酬_________________________
交付期限_________________________
單價(jià)_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:
第五條承攬人使用的.材料由__________________人提供。
材料的檢驗(yàn)方法:__________________________________________________________________
第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來(lái)完成?梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:
第八條結(jié)算方式及期限:
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任:
第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點(diǎn):_________ 簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同15
發(fā)包方: (以下可簡(jiǎn)稱:甲方)
承攬方: (以下可簡(jiǎn)稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價(jià):
1、工程量為: 平方米,(注:如為約計(jì)數(shù),可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價(jià)為: 元/平方米,本項(xiàng)工程合同總造價(jià)約為: 元,大寫: 元。
(注:如為約計(jì)數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計(jì)算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后,甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %,即 元,作
2、材料進(jìn)入施工工地,甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束,甲方付給乙方合同總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %,即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %,質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后,工期作相應(yīng)順延并以書(shū)面形式確定。
1、設(shè)計(jì)圖紙不全,設(shè)計(jì)工作無(wú)法開(kāi)展。
2、設(shè)計(jì)方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更,甲方未及時(shí)通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場(chǎng)條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款,進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開(kāi)始安裝前5日內(nèi),甲方仍不具備材料存儲(chǔ)場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場(chǎng)土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開(kāi)始施工時(shí),甲方應(yīng)提前通知乙方,并應(yīng)及時(shí)據(jù)此調(diào)整合同價(jià)款。
2、甲乙方對(duì)于產(chǎn)品已安裝部分,應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù),甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù),甲方同意依據(jù)“誰(shuí)損壞誰(shuí)負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計(jì)取賠款,并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn),并確保乙方施工期內(nèi)的需要,費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開(kāi)通施工場(chǎng)地的通道,滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國(guó)稅局、地稅局對(duì)本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系,并確保不因國(guó)家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過(guò)程中,甲方與本工程無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意,不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場(chǎng),否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方在施工過(guò)程中,隨時(shí)接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查,乙方應(yīng)給予積極的配合,對(duì)于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說(shuō)出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場(chǎng)并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場(chǎng)施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計(jì)劃,以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)第二天起計(jì)為施工工期,日歷天數(shù)工期 天,如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時(shí)工期順延。
十一、合同爭(zhēng)議、合同的生效與終止:
(一)爭(zhēng)議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭(zhēng)方,可先行協(xié)商,協(xié)商不成時(shí),由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效,于甲方支付款項(xiàng)完畢,乙方將工程整體移交給甲方后,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項(xiàng)完畢后,保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后,我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問(wèn)題,乙方可及時(shí)派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后,乙方將長(zhǎng)期優(yōu)惠有嘗服務(wù),做到定期回訪,及時(shí)處理使用中出現(xiàn)的問(wèn)題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的.物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)移,如甲方未結(jié)清工程款,標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時(shí),須出據(jù)帶有財(cái)務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票,甲方撥付工程款時(shí)須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整,否則,由此引起的相關(guān)問(wèn)題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計(jì)的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計(jì),甲方除提供設(shè)計(jì)院的正式圖紙外,設(shè)計(jì)網(wǎng)架的懸掛物等,如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方,否則出現(xiàn)問(wèn)題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙,相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開(kāi)戶行: 開(kāi)戶行:
帳號(hào): 帳號(hào):
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同12-18
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02
加工承攬合同03-25
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同[精選]07-07
加工承攬合同01-23
承攬加工合同(精選)07-17
加工承攬合同【精選】07-18