- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
加工承攬合同必備[15篇]
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編為大家收集的加工承攬合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
加工承攬合同1
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡稱甲方
定作方:_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收、驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準、雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的.,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開戶銀行:____________________
帳號:________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開戶銀行:________
帳號:____________
年 月 日
加工承攬合同2
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī),在平等的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方友好協(xié)商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi),本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn),合同簽訂后3日內(nèi)乙方應派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn),并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人:
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經(jīng)甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%,安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
5.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的.'同時,開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結(jié)算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權(quán)解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換,如擅自調(diào)換的,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權(quán)利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同3
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條 加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條 加工砂石料數(shù)量
本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的.履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
第六條 甲方權(quán)利義務
一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料(山碴)運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔運輸費用(場內(nèi)運輸費由乙方承擔)。
第七條 乙方權(quán)利和義務
在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內(nèi),乙方應在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
第八條 違約責任
一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品(即使經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格)或半成品僅限于本項目建設(shè)使用,乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續(xù)兩次發(fā)生上述行為,甲方有權(quán)解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
第九條 履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條 爭議解決方法
在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條 協(xié)議的生效
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
第十二條 附則
本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
甲方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權(quán)代理人:
合同訂立日期:
加工承攬合同4
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名規(guī)格(長,寬,高cm)單位數(shù)量備注
玻璃柜臺130x40x90件120
塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜
玻璃臺面柜臺180x100x95件20
棉布貨架180x40x200件10
大百貨電器貨架180x80x200件5
小百貨貨架180x50x200件80
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:
按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:
一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結(jié)算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的.價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方:(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
年 月 日
加工承攬合同5
承攬方(甲方):xx
定作方(乙方):xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
加工費:xx
單位總價:xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱:xx
型號:xx
規(guī)格:xx
質(zhì)量要求:xx
計量單位:xx
數(shù)量:xx
單價:xx
總價:xx
圖紙、技:xx
術(shù)資料及:xx
交付時間:xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:xx
交付時間:xx
交付地點:xx
交付數(shù)量:xx
包裝要求:xx
檢驗方法:xx
運輸方法:xx
運費承擔:
第六條加工費結(jié)算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的.違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:xx。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第xx種方式解決:
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
地址:xx地址:xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點:xx簽訂地點:xx
加工承攬合同6
答辯人:XXXXXXX
地址: XXXXXXX,聯(lián)系電話:XXXXXXX被答辯人:XXXXXXXX
地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,聯(lián)系電話: XXXXXXXXXXX 答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請,貴會已予以立案受理,F(xiàn)被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議,對此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經(jīng)協(xié)商仍不能達成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁!彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差,但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的'區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機構(gòu),但是屬于上海市的仲裁機構(gòu)僅此一家,另一仲裁機構(gòu)中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會,顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會派出機構(gòu),不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定,“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)名稱不準確,但能夠確定具體的仲裁機構(gòu)的,應當認定選定了仲裁機構(gòu)”。因此,雖然雙方約定是上海市仲裁委員會,名稱不夠準確,但無可爭議就是上海仲裁委員會,應當認定選定了仲裁機構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效,上海仲裁委員會具有管轄權(quán)。
綜上所述,答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,特向貴會申請仲裁,貴會
受理本案符合法律規(guī)定,被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖,懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會
答辯人:
特別授權(quán)代理人:
加工承攬合同7
定作單位:
某某項目經(jīng)理部 (以下簡稱甲方)
承攬單位:
某某市某某機械制造有限公司 (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結(jié)合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、加工品名:某某華某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、承攬方式:本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構(gòu)件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用,加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝,由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝,乙方免費提供構(gòu)件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的.稅費和各種規(guī)費,乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、加工期限:共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài):按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條 加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后,作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件,沒有合格證書,且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等,甲方有權(quán)制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應按規(guī)定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產(chǎn)品,其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用,經(jīng)甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料,遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定,由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術(shù)資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術(shù)資料的復制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術(shù)要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術(shù)資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術(shù)資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠,并承擔由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。如加工構(gòu)件質(zhì)量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可,不對乙方的加工構(gòu)件質(zhì)量負全部責任。
加工承攬合同8
甲方:(定作方)
乙方:(承攬方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議:
第一條:1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
第二條:交貨時間
甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設(shè)計稿,如甲方未按時間向乙方提供設(shè)計制作材料,乙方有權(quán)選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的`完成及交付時間。
第三條:交貨方式地點交貨方式:甲方送貨交貨地點:乙方廠區(qū)
第四條:付款結(jié)算方式及時間
本合同總金額為586000元,甲方支付乙方合同總金額的30 %,即元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
第五條:雙方的權(quán)利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設(shè)計后,經(jīng)甲方認可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
第六條:違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權(quán)不安排生產(chǎn)計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預付款。
第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表:代表:
年 月 日
加工承攬合同9
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應原材料::________
原材料品名:________
規(guī)格:________
單位:________
數(shù)量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
加工承攬合同10
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內(nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料,圖紙或技術(shù)資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作,由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后,承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的',承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準 :
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同11
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
品名
規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
定作方供應原材料:
原材料
規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
加工承攬合同12
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方因_______需求,租用乙方演出器材設(shè)備,根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動的項目
1、舞臺搭建和舞美設(shè)計布置;
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作;
3、活動所需設(shè)備和物品的運輸、裝卸;
4、活動現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱:__________。
租賃用途:____________。
使用時間:_____年____月____日。
安裝時間:_____年____月____日____時。
安裝地點:___________________。
拆卸時間:_____年____月____日____時。
第三條 租賃設(shè)備的運輸與操作
租賃設(shè)備的進退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔。
第四條 租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1、合同期內(nèi),乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理、合法的演出設(shè)備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成。
2、乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用。
3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方自負。
4、甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,如發(fā)生事故,由甲方負責。
第五條 安全與治安
1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的.設(shè)備損壞由甲方完全負責(由乙方造成的原因除外)。
2、夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價款為人民幣_______元(大寫:人民幣:________整)。
2、合同簽訂當日,甲方支付乙方定金合同總額_________%,即人民幣_______元(大寫:人民幣:_________整)。余額演出_______個工作日結(jié)清。
第七條 雙方責任
1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工,甲方有權(quán)解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。
2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設(shè)備損壞乙方有權(quán)解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。
3、本著高度負責,長期合作的精神,乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。
4、乙方如有器材變動,應提前三天通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補充或變更須采用書面形式,經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。
2、本合同履行中,雙方如有爭議,可協(xié)商解決,協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效,合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
乙方(簽章):
法定代表人:
聯(lián)系電話:
銀行賬號:
委托代理人(簽章):
_______年_____月______日
加工承攬合同13
發(fā)包方:____________
承包方:____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規(guī)格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規(guī)格型號:高20xx*寬900*深450mm材質(zhì):優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側(cè)板1.2mm,隔板1.0mm結(jié)構(gòu):組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調(diào),堅固耐用,性能優(yōu)良,可存放大量書籍不變形焊接采用數(shù)碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環(huán)境不產(chǎn)生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
、俳回洉r間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
②交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①乙方對制作的書架進行安裝;
②經(jīng)乙方安裝的書架,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
③乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費進行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的.,需付工本費;
④乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結(jié)算方式、期限及安裝費用
、偌、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、苁S嗟暮贤瑯说念~10%價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
①甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金;
、诩追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責任
、僖曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
、垡曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、僖蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、谝蚵男斜竞贤l(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十一條:附則
、俦竞贤皇剿姆荩、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
、诤贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
承包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
____年____月____日
加工承攬合同14
加承合( )字第 號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金元
金額:仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結(jié)算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的`違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
加工承攬合同15
承攬方:
身份證號:
電話 :
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 :加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條 :加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條 :資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應當及時通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條: 驗收標準和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條: 交貨時間和地點:依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條: 結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。
第八條: 其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的.發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關(guān)。
第九條: 承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的,承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的,定作方公司有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條: 定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
加工承攬合同01-23
承攬加工合同12-18
承攬加工合同【精選】07-15
承攬加工合同(精選)07-15
承攬加工合同[精選]07-07
加工承攬合同【精選】07-18
(精選)承攬加工合同07-18
加工承攬合同03-25
承攬加工合同12-11
加工承攬合同12-02