加工承攬材料合同
在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，合同的使用頻率呈上升趨勢，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的加工承攬材料合同，歡迎閱讀與收藏。
加工承攬材料合同1
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià))：人民幣 元整(小寫￥ )。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起 個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作
樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效時(shí)甲方應(yīng)當(dāng)支付 %預(yù)付款到乙方賬戶，確認(rèn)本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內(nèi)交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))，運(yùn)費(fèi)由 承擔(dān)。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
以甲乙雙方確認(rèn)的.樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后 個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內(nèi)甲方支付總價(jià)款 %作為預(yù)付款，計(jì)人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：
收款人：
開戶行：
賬號(hào)：
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起 日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權(quán)要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬材料合同2
定作方：_______
法定代表人： _______職務(wù)：_______
地址：_______
承攬方：_______
法定代表人：_______ 職務(wù)：_______
地址：_______
因定作方需要向其客戶 供應(yīng)本合同所列貨物，因此委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第二條 質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供
1、由定作方提供;
2、由承攬方提供;
3、如承攬方認(rèn)為定作方提供的原材料不合格，應(yīng)在收到原材料后 _______天內(nèi)提出書面異議，并協(xié)商解決辦法，如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的，視為原材料合格。
第四條 原材料的損耗比例
1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過_______ %;
2、若原材料損耗超過_______ %，則超過部分，承攬方應(yīng)按照定作方購買原材料的價(jià)格，對定作方全額進(jìn)行賠償。
第五條 剩余原材料的處理
1、加工完成后，承攬方應(yīng)將剩余原材料返還給定作方;
2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求，則需按本合同確定價(jià)格，向承攬方支付額外的加工報(bào)酬。
第六條 技術(shù)資料，圖紙
1、定作方應(yīng)當(dāng)在_______ 年 _______月 _______日之前將技術(shù)資料，圖紙等提供給承攬方;
2、上述技術(shù)資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標(biāo)準(zhǔn)之一。
第七條 價(jià)款支付方式
1、承攬方應(yīng)在定作方付款前開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票給定作方;
2、定作方在收到貨物并檢驗(yàn)合格后_______ 天內(nèi)支付 _______%貨款;若定作方客戶在_______ 年 _______月_______ 日之前沒有對貨物質(zhì)量和數(shù)量提出異議，則余款于 _______年_______ 月 _______日之前付清。
第八條 貨物的交付
1、交貨地點(diǎn)：承攬方應(yīng)在_______ 年 _______月 _______日前，將貨物運(yùn)輸至定作方指定地點(diǎn)進(jìn)行交貨;
2、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：由承攬方承擔(dān)貨物的運(yùn)輸費(fèi)用;
3、指定時(shí)間：定作方應(yīng)于_______ 年_______ 月 _______日之前將交貨地點(diǎn)和收貨人告知承攬方。
第九條 貨物的檢驗(yàn)
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);
2、驗(yàn)貨時(shí)間和地點(diǎn)為 ;
3、貨物質(zhì)量不合格，如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢，則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢，則承攬方應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量不合格的相應(yīng)違約責(zé)任;
4、如雙方無法就貨物的.質(zhì)量異議達(dá)成一致意見，可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，如有一方不配合指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，則視為同意對方的質(zhì)量異議。
第十條 定作方的違約責(zé)任
1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量，但應(yīng)向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款_______ %的補(bǔ)償金，承攬方應(yīng)歸還未加工部分原材料;
2、定作方逾期付款的，應(yīng)根據(jù)逾期時(shí)間，按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
第十一條 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)向定作方支付全部價(jià)款的_______ %的違約金;
2、承攬方逾期交貨超過 天，定作方有權(quán)解除本合同;若定作方解除本合同，則承攬方應(yīng)返還定作方已付價(jià)款，按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償原材料價(jià)款，并向定作方支付全部加工價(jià)款的_______ %的違約金;
3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定，定作方可以向承攬方退回不合格貨物，承攬方應(yīng)按定作方采購價(jià)格向定作方全額補(bǔ)償不合格部分貨物的原材料價(jià)款，向定作方全額返還不合格部分貨物加工價(jià)款，并支付不合格部分貨物加工價(jià)款的_______ %的違約金;
4、若貨物的質(zhì)量不符合約定，定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同，導(dǎo)致定作方損失的，不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議，承攬方都應(yīng)向定作方補(bǔ)償該損失;
5、若承攬方逾期交貨，導(dǎo)致定作方應(yīng)定作方客戶的要求而改變運(yùn)輸方式的，則運(yùn)輸方式改變之后的運(yùn)費(fèi)由承攬方承擔(dān)。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任。
第十三條 其他事項(xiàng)
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn);
3、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份;
4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：______ ___
傳真：_______ 傳真：_______
Email：_______ Email：_______
電話：_______ 電話：_______
_______年 _______月 _______日 _______年_______ 月 _______日
加工承攬材料合同3
承攬方：
代表人： 職務(wù)： 電話：
定作方：
地 址： 電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱：
2.項(xiàng)目地點(diǎn)：
3.項(xiàng)目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1) 定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條 定作方義務(wù) (1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2) 參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
第五條 項(xiàng)目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起壹天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價(jià)款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)腵變更價(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的，定作方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知承攬方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運(yùn)到項(xiàng)目地點(diǎn)前通知定作方，并接受定作方檢驗(yàn);
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ：
(1) 項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收和保修
(1) 項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
(2) 第十條 合同價(jià)款支付方式
1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責(zé)任
1. 承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價(jià)款3‰的違約金;
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng)：
第十五條 附則
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方： 承攬方：
代 表 人： 代 表 人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年 月 日 年 月 日
加工承攬材料合同4
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購相關(guān) 等小商品事宜約定如下：
一、采購產(chǎn)品情況
1、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
2、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
3、品名 ，規(guī)格 ，數(shù)量 ，單價(jià) ;
總金額(含稅價(jià))：人民幣參考標(biāo)準(zhǔn)，貨物的主要技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
五、驗(yàn)收方法、標(biāo)準(zhǔn)和期限
根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方收到貨物后發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)在收到貨物后的第一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式通知乙方；乙方核實(shí)后，應(yīng)盡快做出相應(yīng)處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退貨，并承擔(dān)因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身企業(yè)或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)提供適當(dāng)?shù)陌b，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
七、結(jié)算方式和期限
合同生效后，甲方應(yīng)在收到乙方發(fā)票后的5個(gè)工作日內(nèi)支付總價(jià)款的30%作為預(yù)付款，金額為人民幣￥_______（大寫_______）。雙方約定采用電匯方式進(jìn)行匯款，乙方的收款賬戶信息如下：
收款人：
開戶行：
賬號(hào)：
最終結(jié)算金額將根據(jù)雙方實(shí)際確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起日內(nèi)，甲方需一次性支付剩余貨款。
八、違約責(zé)任
1、合同生效后，若一方單方解除合同，則另一方有權(quán)要求違約方支付合同總金額的一定比例作為違約金。
2、由于甲方的`原因?qū)е乱曳綗o法按照約定時(shí)間制作樣品或交貨，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
3、如果乙方提交的樣品與甲方定制的小商品存在明顯差異，甲方有權(quán)拒絕支付。
九、合同爭議的解決方式
雙方同意，本合同履行期間如發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。
十、本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬材料合同5
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
鑒于甲方擁有資源，乙方擁有資源，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工事宜達(dá)成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定，本合同的相關(guān)用語以如下定義為準(zhǔn)：
1.1“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等，在本合同中也稱定作物。
1.2“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認(rèn)每一 個(gè)產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進(jìn)行更改。
1.3“機(jī)密信息”是本合同一方向另一方披露的，以任何形式表明其具有機(jī)密性以及雖未表明但實(shí)際具有機(jī)密性的書面或口頭信息。機(jī)密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、員工、合約商、市場計(jì)劃、財(cái)務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
1.4“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”是指所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)，以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán)，還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
1.5“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南，以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料，不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
定作物規(guī)格計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
第3條原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
3.1原材料規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)：
材料名稱規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)質(zhì)量要求消耗定額其他
合計(jì)人民幣金額：人民幣(大寫)(￥ 元)
3.2原材料提供方及辦法：(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應(yīng)于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢，不符合要求的，應(yīng)在收到原材料后日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
□承攬方
承攬方應(yīng)于__年__月__日之前通知定作方對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。定作方如對原材料有異議，應(yīng)于檢驗(yàn)完畢后日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當(dāng)對有異議的原材料調(diào)換，否則定作方有權(quán)解除本合同，承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
3.3未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
第4條技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?/p>
4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第5條轉(zhuǎn)包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向甲方負(fù)責(zé)。
5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第6條定作方協(xié)助承攬方的事項(xiàng)和要求
1.圖紙和技術(shù)問題的說明：。
2.現(xiàn)場的檢驗(yàn)：。
3.其他：。
第7條交(提)樣品的方法和驗(yàn)收
7.1樣品提交
合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時(shí)間：__年__月__日。
自提樣品的地點(diǎn)：。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時(shí)間：__年__月__日。
送交樣品的地點(diǎn)：。
送交樣品的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交樣品的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)樣品時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提樣品的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間。
7.6定作方在收到樣品后的天內(nèi)對樣品進(jìn)行檢測，并于收到樣品后的天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議，則承攬方繼續(xù)履行本合同。
如定作方對樣品提出異議，承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時(shí)間：__年__月__日。
自提定作物的地點(diǎn)：。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時(shí)間：__年__月__日。
送交定作物的地點(diǎn)：。
送交定作物的方式：(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)。
費(fèi)用承擔(dān)方：。
8.2定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí)，定作方承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
8.3驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明，包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的簽字日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的`途中時(shí)間。
8.6如定作方提供材料進(jìn)行加工，如承攬方在完成加工后，材料仍有剩余，應(yīng)及時(shí)返還。
8.6.1返還時(shí)間：。
8.6.2返還方式：。
8.6.3費(fèi)用承擔(dān)方：。
第9條交(提)定作物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2定作方應(yīng)當(dāng)在收貨后日內(nèi)驗(yàn)收承攬方交付的定作物，并提出異議。如在日內(nèi)未提出異議，則視為驗(yàn)收合格。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，雙方可約定質(zhì)量保證期，參見12.2條款。
9.3如當(dāng)事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議：
雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的，雙方應(yīng)當(dāng)委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項(xiàng)進(jìn)行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的，另一方可以自行委托鑒定。鑒定費(fèi)用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔(dān)。
第10條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
10.1定作方對承攬方的包裝要求：(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
10.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)方：。
第11條風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
11.1定作物風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移，并由定作方承擔(dān)定作物毀損、滅失的責(zé)任。交(提)定作物日期的規(guī)定，參見合同8.4條款。
11.2原材料風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
定作方提供原材料的，交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi)，如因不可抗力致使原材料破損或滅失，不利后果由定作方承擔(dān)。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔(dān)保責(zé)任
12.1承攬方保證：
12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔(dān)保權(quán)和其他債權(quán);
12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識(shí)產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
12.2雙方確定質(zhì)量保證期，自定作物交付之日起算，期限為 個(gè)月。
12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換，承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用，(包括定作方已墊付的運(yùn)輸費(fèi)用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費(fèi)用。)并承擔(dān)定作方的實(shí)際損失。
12.2.2承攬方應(yīng)當(dāng)在收到該通知之日起 個(gè)工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行更換、維修或退款。
12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進(jìn)行召回的，如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е�，則承攬方應(yīng)當(dāng)按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進(jìn)行退換或者維修，并承擔(dān)因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的，承攬方仍應(yīng)當(dāng)為召回作提供全方位的支持，并收取成本費(fèi)用和適當(dāng)?shù)姆⻊?wù)費(fèi)用。
第13條報(bào)酬的結(jié)算
13.1合同價(jià)款總額：人民幣(大寫)(￥ 元)。
(本合同價(jià)款已包括稅款、人工、材料、機(jī)械、運(yùn)雜費(fèi)、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費(fèi)用，定作方不再另行支付其它費(fèi)用。)
13.2支付方式：
(1)首筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，作為預(yù)付款，于本合同簽訂后的 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(2)第二筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付;
(4)第四筆款：￥ 元(合同總金額的 %)，于甲方驗(yàn)收通過后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
(5)尾款：￥ 元(合同總金額的 %)，于質(zhì)保期滿后的五 個(gè)工作日內(nèi)支付。
13.3指定收款賬號(hào)：
甲方：
__年__月__日
乙方：
__年__月__日
加工承攬材料合同6
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
甲方因_______需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目
1、舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；
2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；
3、活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；
4、活動(dòng)現(xiàn)場的錄像。
第二條 租賃設(shè)備概況
設(shè)備的名稱：__________。
租賃用途：____________。
使用時(shí)間：_____年____月____日。
安裝時(shí)間：_____年____月____日____時(shí)。
安裝地點(diǎn)：___________________。
拆卸時(shí)間：_____年____月____日____時(shí)。
第三條 租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作
租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。
第四條 租賃設(shè)備的'使用及規(guī)定
1、在合同期限內(nèi)，乙方的設(shè)備將由甲方統(tǒng)一管理和使用。甲方會(huì)根據(jù)需要合理地安排設(shè)備的使用任務(wù)，并且要求乙方按照規(guī)定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，確保設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量達(dá)到合同約定的要求。乙方需服從指揮，配合調(diào)度，以保證合同的順利執(zhí)行。
2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的時(shí)間安排，合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，以確保演出的順利進(jìn)行。
3、甲方如因自身原因?qū)е乱曳窖莩鼋K止或中斷，應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。
4、甲方應(yīng)當(dāng)主動(dòng)協(xié)助乙方整理場地，提供必要的電源支持，并在演出期間保證電路暢通。如發(fā)生任何電路故障或事故，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五條 安全與治安
1、甲方需確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作，如因打斗、斗毆等行為導(dǎo)致設(shè)備損壞，甲方將承擔(dān)全部責(zé)任，除非損壞是由乙方造成的。
2、甲方需要提供一定數(shù)量的保安人員與乙方合作，共同負(fù)責(zé)守護(hù)演出設(shè)備，確保夜間演出設(shè)備的安全。
第六條 合同金額及付款方式
1、合同總價(jià)款為人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:________整）。
2、合同簽訂當(dāng)日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的_______％作為定金，即人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣:_________整）。剩余款項(xiàng)應(yīng)在演出結(jié)束后的_______個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清。
第七條 雙方責(zé)任
1、乙方若因無法按甲方規(guī)定的演出時(shí)間進(jìn)行演出，或因乙方個(gè)人原因?qū)е峦Ｑ莸日`工，甲方有權(quán)解除租賃合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、由于甲方人員的過失導(dǎo)致停演、誤工或設(shè)備損壞，乙方有權(quán)解除租賃合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。
3、雙方本著互信互利、長期合作的原則，乙方承諾按照合同中規(guī)定的器材清單和節(jié)目單進(jìn)行演出，確保舞臺(tái)結(jié)構(gòu)牢固安全，音響效果出色。
4、乙方如需更換或增加器材，應(yīng)提前三天書面通知甲方并征得甲方同意。
第八條 其他
1、合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方簽字蓋章后方可生效。未經(jīng)雙方書面確認(rèn)的修改、補(bǔ)充或變更均無效。
2、本合同履行中，雙方如有爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交____仲裁委員會(huì)仲裁。感謝理解！
3、本合同自甲乙雙方簽署后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方（簽章）：
乙方（簽章）：
加工承攬材料合同7
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
甲方委托乙方加工____________，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.承攬方在完成工作時(shí)，必須按照合同規(guī)定使用指定的原材料，并接受定作方的檢驗(yàn)。
承攬方在定作過程中隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料，導(dǎo)致定作質(zhì)量受影響時(shí)，定作方有權(quán)要求承攬方重新制作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.使用定作方提供的原材料時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先確定原材料的消耗定額。
定作方應(yīng)按約定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方有責(zé)任對定作方提供的原材料進(jìn)行及時(shí)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況應(yīng)立即通知定作方進(jìn)行調(diào)換或補(bǔ)齊。
承攬方必須嚴(yán)格按照定作方提供的原材料進(jìn)行生產(chǎn)，不得私自更換；對維修的物品也不得擅自替換零部件。
3.根據(jù)第七條規(guī)定，計(jì)算交付原材料等物品的日期。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.在承攬方在執(zhí)行工作時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應(yīng)及時(shí)與定作方進(jìn)行溝通并提出修改意見。定作方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)，并共同商討修改方案。
若承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未收到定作方的回復(fù)，有權(quán)暫停工作并立即通知定作方。定作方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的任何損失。
2.承攬方在承接工作時(shí)，如果定作方要求保密，必須嚴(yán)格遵守保密協(xié)議，未經(jīng)定作方許可不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.根據(jù)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以及參考圖紙和樣品作為驗(yàn)收依據(jù)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。
驗(yàn)收前，承攬方應(yīng)向定作方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明，以確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。
在保修期內(nèi)，如果產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，除定制方使用不當(dāng)或保管不當(dāng)導(dǎo)致的情況外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.雙方當(dāng)事人對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量產(chǎn)生爭議時(shí)，可委托具有法定資質(zhì)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，以提供檢測報(bào)告作為證據(jù)。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。
雙方如需提前或延期交付或收取定作物，應(yīng)當(dāng)事先協(xié)商一致，并按協(xié)商結(jié)果執(zhí)行。
2.交接作物日期的計(jì)算方式為：承攬方自行運(yùn)輸送達(dá)定作物時(shí)，以定作方接收的日期為準(zhǔn)；若委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸，則以承運(yùn)部門簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；自提作物的情況下，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但必須給定作方足夠的途中時(shí)間。雙方另有約定的，按約定的方式計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際質(zhì)量支付費(fèi)用，可以適當(dāng)減少酬金或價(jià)款；如定作方不同意利用，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)修整或更換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；若修整或更換后仍不符合合同規(guī)定，定作方有權(quán)拒收，由承攬方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
二、根據(jù)合同規(guī)定，如果承攬方交付的定制物品或完成的工作數(shù)量少于約定數(shù)量，定作方仍需要的部分應(yīng)當(dāng)按照約定數(shù)量補(bǔ)足。對于未按時(shí)交付的部分，應(yīng)按照逾期交付的處理方式進(jìn)行補(bǔ)償。如果定作方不再需要少交或遲交的部分，承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此而遭受的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定制物品，需要進(jìn)行返修或重新包裝時(shí)，責(zé)任方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返修或重新包裝的工作，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。
如果定作方要求承攬方賠償損失而不要求返修或重新包裝的話，承攬方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因不合格包裝物導(dǎo)致的損失。賠償金額應(yīng)為不合格包裝物與合格包裝物之間價(jià)值差異的部分。
由于包裝不符合規(guī)定，導(dǎo)致定制物品損壞或丟失的情況發(fā)生，責(zé)任應(yīng)由承包方承擔(dān)并賠償損失。
四、逾期交付定制物品（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定制方支付違約金____元；如果合同中沒有具體規(guī)定，應(yīng)當(dāng)參照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按照逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定制方支付違約金。如果按照酬金計(jì)算，每逾期一天，應(yīng)支付逾期交付部分酬金總額的千分之一作為違約金。
六、定制物品因未按合同規(guī)定交付而暫由定制方代為保管時(shí)，定制方應(yīng)當(dāng)賠償實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)用。
七、對于代運(yùn)或送貨的定制物品，如果因錯(cuò)誤發(fā)貨導(dǎo)致物品送達(dá)錯(cuò)誤的地點(diǎn)或接收單位(人)，除了按照合同規(guī)定將物品送到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，還需承擔(dān)因此而產(chǎn)生的額外運(yùn)輸費(fèi)用，并承擔(dān)延遲交付定制物品的責(zé)任。
八、若因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損或丟失，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)定作方因此所遭受的損失。
九、未按合同規(guī)定的方式和時(shí)間對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或者在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻未按合同規(guī)定的時(shí)間通知定作方進(jìn)行更換或補(bǔ)充的情況下，由承攬方承擔(dān)工作質(zhì)量和數(shù)量方面的責(zé)任。
十、未經(jīng)定作方同意，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如承攬方擅自調(diào)換，定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方承擔(dān)因此造成的一切損失。
如果定作方要求重做或重新修理，制作者應(yīng)當(dāng)按照定作方的.要求進(jìn)行處理，并承擔(dān)因延遲交付而產(chǎn)生的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、如需更改已經(jīng)確定的作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等內(nèi)容，承包方應(yīng)當(dāng)賠償因此造成的損失。
三、未按照合同約定的時(shí)間和要求向承包方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等，或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承包方有權(quán)解除合同。在這種情況下，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承包方因此造成的損失。如果承包方不要求解除合同，除非交付定做物的日期得以順延，定做方應(yīng)當(dāng)支付承包方停工待料的損失。
四、如果超過合同規(guī)定的期限領(lǐng)取定作物，除按照合同約定支付違約金外，還需承擔(dān)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)用。
如果定制方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定制物品，承攬方有權(quán)將定制物品進(jìn)行轉(zhuǎn)售。轉(zhuǎn)售所得款項(xiàng)在扣除報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)用后，將退還給定制方。如果轉(zhuǎn)售所得款項(xiàng)少于報(bào)酬、保管和保養(yǎng)費(fèi)用，定制方需要補(bǔ)償差額。如果定制物品無法轉(zhuǎn)售，定制方需要賠償承攬方的損失。
五、逾期付款的情況下，應(yīng)按照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定向承攬方支付違約金。如果是按照酬金計(jì)算，每逾期一天需支付違約金，違約金金額為酬金總額的千分之一。
六、拒絕接收定作物而導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失以及運(yùn)輸部門的罰款。
七、更改交付定制物品的地點(diǎn)或接收單位可能會(huì)導(dǎo)致額外的費(fèi)用支出。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，如果因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在提供合法證明后，可免除違約責(zé)任。但若定作方遲遲未接受或無故拒收，在此期間發(fā)生的損失將由定作方承擔(dān)，并需賠償承攬方相應(yīng)的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商，共同尋求解決方案。如果協(xié)商未果，可根據(jù)合同約定或相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行逐項(xiàng)處理。
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自雙方簽署之日起生效，至合同約定的履行完畢日期止有效。在合同有效期內(nèi)，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得隨意變更或解除合同。若合同內(nèi)容存在未盡事宜，雙方應(yīng)共同商議并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有與本合同相同的法律效力。
本合同正本一式二份，一份由甲方保管，一份由乙方保管；合同副本一式____份，分發(fā)給相關(guān)部門各自留存。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
加工承攬材料合同8
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的.有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍(lán)氨基漆。
第五條：每個(gè)書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個(gè)，總價(jià)為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運(yùn)到校園內(nèi)，運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第七條：交貨時(shí)間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗(yàn)收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬材料合同9
甲方：（定作方）
地址：
法定代表人：
營業(yè)執(zhí)照證號(hào)：
乙方：（承攬方）
地址：
法定代表人：
營業(yè)執(zhí)照證號(hào)：
合同編號(hào)：合同簽訂地：
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表：
甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價(jià)___備注：___
1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）：
甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求：___備注：___
四、加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：
1、乙方對加工零部件的價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)，并根據(jù)雙方達(dá)成一致后的《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格從確認(rèn)之日起生效。在市場價(jià)格變動(dòng)或其他原因?qū)е滦枰{(diào)整價(jià)格時(shí)，雙方需按照指定程序重新確認(rèn)，之前所確認(rèn)的價(jià)格仍然有效。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。
3、加工費(fèi)計(jì)算方法：
�。�1）針對甲方提供的原材料和零部件，乙方應(yīng)按照核定的加工零部件價(jià)格扣除甲方提供的原材料和零部件費(fèi)用，剩余部分作為乙方的加工費(fèi)用。
�。�2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，造成甲方原材料、零部件損失的。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：
�。�1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
�。�2）在進(jìn)行訂貨的電話通知時(shí)，要求訂購的貨物價(jià)值或者甲方提供給乙方加工的材料價(jià)值必須限制在5000元以下。為了確保訂單信息的準(zhǔn)確性和可追溯性，甲方必須填寫《電話訂貨記錄》作為原始記錄憑證，以記錄電話訂貨或更改訂單的過程。
2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：
（1）根據(jù)甲方的需求，對于加工訂單進(jìn)行調(diào)整或取消原有委外加工生產(chǎn)通知單，重新發(fā)出新的委外加工生產(chǎn)通知單。乙方收到通知后，確認(rèn)后進(jìn)行回傳。
�。�2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
（1）訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。
�。�2）在一段貨物交付期限內(nèi)（非訂單日期），如果甲方通知取消訂單，乙方應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并向甲方準(zhǔn)確報(bào)告已經(jīng)生產(chǎn)的數(shù)量。經(jīng)過確認(rèn)后，如果該數(shù)量在乙方的生產(chǎn)能力范圍內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)安排使用這些已生產(chǎn)的加工零部件，并協(xié)助乙方消化為該訂單所需的正常備料。
4、乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：
1、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；
2、包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________；
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4、乙方必須依照合同及訂單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運(yùn)輸和裝卸費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。送貨時(shí)必須保證包裝完好，標(biāo)識(shí)清晰，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方提供的物料編碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位以及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開具《收料單》。
6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；
3、模具的`驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；
5、模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有；
6、模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1、根據(jù)雙方達(dá)成的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》約定，若存在需要許可的情況，則還需就許可事項(xiàng)簽署《知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1、合同生效后，甲方有責(zé)任向乙方提供與合同相關(guān)的圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及下列文件和資料：。
2、產(chǎn)品質(zhì)量控制：
�。�1）乙方在獲得甲方提供的相關(guān)資料和首樣后，要按照甲方的要求制作樣品。待樣品通過甲方的檢驗(yàn)合格后，方可開始進(jìn)行小批量生產(chǎn)。只有經(jīng)過甲方的檢測合格確認(rèn)后，小批量產(chǎn)品的質(zhì)量才能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，然后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。
�。�3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。
（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
�。�5）通常情況下，乙方可以在甲方所推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行選擇，也可以選擇符合甲方質(zhì)量要求的其他供應(yīng)商。然而，在選擇其他供應(yīng)商之前，乙方需要向甲方提供足夠數(shù)量的該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件樣品以供檢驗(yàn)。只有當(dāng)這些樣品經(jīng)過甲方的檢測合格，并且經(jīng)過書面確認(rèn)和封樣后，乙方才可以進(jìn)行采購并投入生產(chǎn)。
3、質(zhì)量整改
（1）同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費(fèi)的結(jié)算
1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五日前結(jié)清截止上月二十五日檢驗(yàn)合格的加工零部件的加工費(fèi)用。同時(shí)，從加工費(fèi)中扣除一部分金額作為質(zhì)量保證金。乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，并且甲方通過三個(gè)月的承兌匯票方式支付加工費(fèi)。若乙方要求將支付方式改為現(xiàn)金支付，則乙方需付給甲方不低于月息0.28%的貼息費(fèi)用。
2、質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來往的年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。
十一、驗(yàn)收方法
1、根據(jù)合同約定，自物料入庫之日起的七個(gè)工作日內(nèi)，甲方應(yīng)完成驗(yàn)收工作。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段將根據(jù)本合同第三條的規(guī)定、行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行。如雙方在質(zhì)量問題上產(chǎn)生爭議，則將按照甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)的檢測結(jié)果作為最終判定依據(jù)。
十二、對加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1、甲方在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合約定，應(yīng)妥善保存并在___天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中，應(yīng)詳細(xì)說明合同編號(hào)、運(yùn)單編號(hào)、車輛或船只信息、發(fā)貨和到貨日期；以及不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)記、牌號(hào)、批號(hào)、合格證書號(hào)或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況；同時(shí)提出對不符合規(guī)定的加工零部件的處理建議。在付款期限內(nèi)，甲方有權(quán)拒絕支付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、乙方違約責(zé)任：
1、乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：
�。�1）因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；
�。�2）因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；
�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；
�。�4）未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；
�。�5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；
（6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；
�。�7）未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠家，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；
（8）送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任；甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購計(jì)劃。如果乙方提前交貨，甲方在接貨后仍需按照合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款。但如果合同規(guī)定需要自提貨物，甲方有權(quán)拒絕提貨。若乙方延遲交貨，乙方應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商，如果甲方仍需要延遲交貨的貨物，乙方必須按時(shí)補(bǔ)交，并承擔(dān)延遲交貨的責(zé)任。然而，如果甲方不再需要延遲交貨的貨物，甲方應(yīng)在收到乙方通知后的15天內(nèi)向乙方發(fā)出通知，并自動(dòng)解除未按時(shí)完成的部分訂單計(jì)劃。
6、加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、甲方的違約責(zé)任
1、如果甲方未能按時(shí)付款，甲方應(yīng)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方支付逾期付款的利息。
2、如果乙方無正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失；乙方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)甲方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除：
1、合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式三份，甲方保留兩份，乙方保留一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期從______年____月____日起至____年____月____日止，或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時(shí)終止。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干事項(xiàng)備忘錄》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項(xiàng)：
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方：乙方：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
加工承攬材料合同10
甲方:__________
乙方:__________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。
以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、甲方將提供所需原材料，供乙方在指定的加工場所進(jìn)行加工。乙方必須按照產(chǎn)品圖紙的要求進(jìn)行加工，并確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)文件中規(guī)定的要求。
2、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，甲方?jīng)Q定派遣質(zhì)檢代表跟蹤乙方的加工過程，并及時(shí)解決任何質(zhì)疑問題。在加工過程中產(chǎn)生的切削余料將由甲方負(fù)責(zé)回收處理。而產(chǎn)品出廠后的運(yùn)輸費(fèi)用則由乙方承擔(dān)。
3、在產(chǎn)品交付前，甲方將委派代表按照圖紙規(guī)定的要求進(jìn)行全面驗(yàn)收，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。如果產(chǎn)品在驗(yàn)收過程中被發(fā)現(xiàn)存在不合格問題，乙方將承擔(dān)相應(yīng)損失責(zé)任。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
雙方簽署合作協(xié)議后，甲方將會(huì)按計(jì)劃提供所需原材料，乙方則在接收到全部原材料后的30天內(nèi)完成產(chǎn)品加工任務(wù)。然而，如果雙方出現(xiàn)無法預(yù)料或控制的不可抗力事件，導(dǎo)致原材料的'提供和產(chǎn)品加工遇到困難，雙方必須及時(shí)通知對方，并共同商討解決辦法。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目的總加工費(fèi)用為__________萬元，增值稅務(wù)由甲方承擔(dān)，甲乙雙方約定不得在合同執(zhí)行期間進(jìn)行任何中途變更。
五、 付款方式：
在乙方完成產(chǎn)品交付后，甲方將一次性支付全部款項(xiàng)，并將剩余金額作為質(zhì)量保證金。該保證金將在業(yè)主最終驗(yàn)收合格后的一個(gè)月內(nèi)全部結(jié)清。若甲方違約，則需按照每日2%的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金。
六、 其他事宜：
當(dāng)本合同在履行過程中產(chǎn)生爭議時(shí)，雙方應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，則可以選擇提請仲裁機(jī)構(gòu)或者有管轄權(quán)的法院進(jìn)行解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。
本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
加工承攬材料合同11
甲方(定作方)：______
乙方(承攬方)：______
根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工，項(xiàng)目全稱為_______。
2、制作內(nèi)容
(1)定制主鋼構(gòu)：鋼板材質(zhì)為Q345B；系列為H型鋼；噸位為30噸；單價(jià)約為8000元/噸(大寫：捌仟元/噸)。
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：_______;系列：_______;噸位：_______;單價(jià)約_______元(大寫：_______);
(3)以上主構(gòu)件將進(jìn)行拋丸除銹處理，并由定制方提供油漆。我們將負(fù)責(zé)刷面漆和底漆，確保構(gòu)件表面光滑平整，達(dá)到美觀的效果。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式
1、合同總價(jià)暫定為______元，(大寫______)(以實(shí)際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂之日，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付______元整（大寫：______元整）作為合同定金。該定金將在最后一次提貨時(shí)抵充貨款。若甲方未能在合同簽訂當(dāng)日將定金支付至乙方公司賬戶，則本合同將被視為無效。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量符合鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、甲方要求乙方提供原材料質(zhì)量保證書和合格證，確保質(zhì)量和厚度偏差符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)是一種用來測試材料表面抗滑移性能的實(shí)驗(yàn)方法。通過對材料表面施加一定的'壓力和剪切力，然后測量材料表面的抗滑移能力，從而得出抗滑移系數(shù)的數(shù)值。這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)可以幫助我們評(píng)估材料在受力情況下的穩(wěn)定性和安全性，為工程設(shè)計(jì)和材料選型提供重要參考依據(jù)。
(2)其他檢測項(xiàng)目：______。
(3)試驗(yàn)檢測費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸
1、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)裝車工作，并嚴(yán)格按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。在裝車過程中，運(yùn)輸公司必須使用足夠數(shù)量的墊木，盡力避免構(gòu)件變形和油漆損傷。裝車費(fèi)用已包含在合同價(jià)中。
2、甲方應(yīng)按照要求負(fù)責(zé)運(yùn)輸工作，并確保運(yùn)輸標(biāo)志按照要求實(shí)施。具體的要求將在發(fā)運(yùn)前由甲方另行交代。
3、甲方承擔(dān)構(gòu)件的運(yùn)輸費(fèi)用，并負(fù)責(zé)卸載車輛。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方需向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)祝⒃趫D紙上簽字確認(rèn)。乙方將根據(jù)甲方提供的圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方有責(zé)任及時(shí)解答乙方在加工制作過程中提出的疑問，如有需要修改或變更的情況應(yīng)立即通知乙方，否則因此引起的工期延誤將導(dǎo)致交貨時(shí)間順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致需要進(jìn)行返工，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任并承擔(dān)相應(yīng)的返工費(fèi)用和直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，雙方可以尋求第三方協(xié)助或選擇仲裁解決糾紛。如果仲裁裁決仍無法解決爭議，雙方可以依法向人民法院提起訴訟解決。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
加工承攬材料合同12
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)
3、項(xiàng)目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費(fèi)用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時(shí)間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費(fèi)結(jié)算方式
分次給付安裝費(fèi)用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)
1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的`經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。
4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
七、其他事項(xiàng)
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬材料合同13
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________
根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協(xié)議，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的`違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向協(xié)議管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協(xié)議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協(xié)議簽訂日期：________年________月________日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬材料合同14
定作方：_______________
承攬方：_______________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：____________
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟____佰____萬____仟佰____元____角____分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___%或酬金總額_______%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____%的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期：________年________月________日
甲方（簽字）：________________
乙方（簽字）：________________
簽訂日期：_______年_____月_____日
加工承攬材料合同15
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的.加工與安裝，此項(xiàng)合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管采用3cm厚度的優(yōu)質(zhì)鋼材制成，每層均套有25根25×25方管和25根25×25角鐵。方管和角鐵均采用2cm厚度的材質(zhì)，保證了站腳的穩(wěn)固性和耐用性。
第三條：層板材料要求：采用2厘米厚度的高密度木工板，需進(jìn)行噴清面漆處理。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍(lán)氨基漆。
第五條：每個(gè)書柜價(jià)格為人民幣壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共有16個(gè)書柜，總價(jià)為人民幣貳萬零壹佰陸拾元整(￥20,160.00元)。
第六條：必須運(yùn)到校園內(nèi)，運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
第七條：乙方應(yīng)確保在截止日期前將所有商品交付完畢，截止日期為7月29日。
第八條：甲方驗(yàn)收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
【加工承攬材料合同】相關(guān)文章：
材料加工承攬合同09-12
材料加工承攬合同04-09
材料加工承攬協(xié)議02-06
加工原材料委托承攬合同04-30
加工承攬項(xiàng)目材料合同書04-20
承攬加工合同[精選]07-07
承攬加工合同12-18
加工承攬合同01-23
(精選)加工承攬合同03-08
承攬加工合同【經(jīng)典】03-06